钢材买卖合同案例(大全13篇)
- 上传日期:2023-11-26 13:40:27 |
- 夜紫 |
- 10页
合同是商业交易中重要的法律文书,用于保护各方的利益。在合同中可以设置适当的补充条款或争议解决机制。下面是一些由专业人士撰写的合同范本,供大家进行参考和使用。
钢材买卖合同案例篇一
20xx年被告上海某建筑工程有限公司承建本市某公司的厂房建设工程,其工地负责人z某、c某以该公司名义与原告上海某钢材物资有限公司签订《钢材购销合同》,z某和c某在合同落款处签名,被告公司未盖章,建筑钢材买卖合同。合同约定被告向原告购买钢材用于该厂房工程,约定钢材价款按上海西本钢铁每日市场报价为基准上浮每吨150元作为成交价,又约定以送货单确定的单价和总金额为结算依据,也明确约定了被告付款时间及逾期付款按所欠货款金额的日千分之二支付违约金。原告至20xx年底依约送货,共计货款金额为520万余元。被告通过z某、c某陆续付款计360万元,余款160万余元逾期不付。原告多方与z某、c某协商付款事宜,皆未果,被告公司也不予答复。此时适逢金融危机,原告经受极大资金压力,遂委托律师代理诉讼。
我们接受委托后,经周密调查,掌握z某被告的工程项目经理、c某为被告该项目工程的内部承包人,原告有理由相信他们有权代表被告签订买卖合同,该合同相对方应为被告公司,同z某和c某以个人身份自愿对被告货款承担共同付款责任,律师代理原告上海某物资有限公司起诉被告上海某建筑工程公司支付钢材货款160万余元、违约金17万元,并起诉z某、c某为共同被告,要求两人对被告的货款义务承担共同清偿责任,同时向法院申请诉讼保全,全额冻结了被告公司的银行账户,保证了债权的实现。
诉讼中,被告以货款金额计算有误和违约金过高为由提出抗辩,并以原告交付钢材质量不合格为由提起反诉,要求赔偿被告损失50余万元。
因双方考虑各自在本案中是法律风险,我方在保障根本利益得到顺利实现的前提下愿与对方和解,经法院主持调解,双方达成调解协议,被告公司于和解当日支付145万元货款。
因诉讼目的已经实现,我方遂申请撤诉。
钢材买卖合同案例篇二
甲方(卖方):__________________。
甲方法定代表人:________________。
甲方委托代理人:________________。
乙方(买方):__________________。
乙方法定代表人:________________。
乙方委托代理人:________________。
合同履行地:____________________。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议:
一、乙方工程的地点及名称:____________________________________________________________。
二、乙方因工程需要,自(公历)______年______月____日至________年____月____日止,不定时、多批次向甲方采购钢材,总需货量约________吨。
三、乙方工程日期:自(公历)____年____月____日起至____年____月____日完工。
四、交易方式:
4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨―____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨,并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式:除线材按实际重量计算外,按国家标准理算。
六、钢材的价格:按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货(提货)地点、方式:每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场,由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准:甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准,并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测,检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的,甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格,乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方,甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品,由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式。
钢材买卖合同案例篇三
4、静安配套世博项目。
甲方因工程需要,不定时多批次向乙方采购钢材,数量约52650吨,合同总价暂定为贰亿零壹佰壹拾贰万元,按实结算。(本合同钢材用量、标的暂定)。
一级钢(合格品)、二级钢(合格品)、三级钢(合格品):当日西本价+150元/吨。
以上单价已包括以下费用:发票、装卸费、运输费、检测费、备料费、税金等。
甲方可以通过书面、电话、传真或者用手机短消息方式通知乙方指定专门人员的钢材品名、规格、数量,乙方接通知后叁天内,根据现场实际路况安排车辆,将甲方要求数量的钢材送至工地甲方指定地点。数量以甲方指定收料人签收的入库单为准。此签字入库单作为甲乙双方结算的初始依据。在甲乙双方每月达成结算单后,甲方回收所有的入库单,甲方指定人员签署的结算单作为最后的计算依据(入库单不作为最后结算的依据)。
1、乙方所供钢材必须符合国家规定的质量标准,每批次货物必须随车带质保单、检验报告等质量证明文件,并保证获得工地所在地质检站验收通过。否则,甲方有权扣留货款,直至乙方按甲方要求提供书面资料为止。
2、若乙方所供质量原因导致货物退场、返工、罚款等经济损失,甲方有权要求乙方赔偿,赔偿额可以从货款中直接扣除。
1、自合同签订之日起,乙方按甲方要求供货;
2、甲方在签订之日起15日内,支付给乙方预付款合同总价的5%;
3、供货款每月结算一次,预付款抵充货款,直至预付款全部抵充完毕后,甲方每月结算确认之日起10内支付结算货款。
甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方或双方违约,由违约方承担责任,并参照合同法和本合同的有关条款,承担违约金或赔偿经济损失。
一旦出现下列情形,甲乙双方都有权解除合同,合同解除后,剩余货款支付方式、时间仍按本合同约定执行:
1、甲方未按合同约定付款超过1个月;
2、乙方未按合同约定提供钢材或所供钢材在数量上弄虚作假;
3、乙方所供钢材质量不符合合同要求或所供钢材在质量上弄虚作假。
1、履行本合同如发生纠纷,由被告所在地人民法院提起诉讼解决;
2、本合同未涉及的内容,甲乙双方协商解决;
3、本合同自签订之日起壹年内有效;
4、本合同一式两份,经甲乙双方签字/盖章后生效。
钢材买卖合同案例篇四
甲方(卖方):__________________。
甲方法定代表人:________________。
甲方委托代理人:________________。
乙方(买方):__________________。
乙方法定代表人:________________。
乙方委托代理人:________________。
合同履行地:____________________。
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议:
一、乙方工程的地点及名称:____________________________________________________________。
二、乙方因工程需要,自(公历)______年______月____日至________年____月____日止,不定时、多批次向甲方采购钢材,总需货量约________吨。
三、乙方工程日期:自(公历)____年____月____日起至____年____月____日完工。
四、交易方式:
4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨,并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式:除线材按实际重量计算外,按国家标准理算。
六、钢材的价格:按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货(提货)地点、方式:每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场,由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准:甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准,并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测,检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的,甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格,乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方,甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品,由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式。
4.付款方式:________________________________________________________________________________。
十一、违约责任。
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货,如未达到此数量,甲方有权单方解除合同,并有权要求乙方于五日内付清所有货款,逾期,则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式。
若合同发生纠纷,由双方协商解决;协商不成,可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项。
2.“约定结算月”:即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。
3.每月________日作为结算日;。
本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,经双方签盖章即生效。
甲方单位:___________(章)乙方单位:______________(章)。
代理人身份证号码:_________代理人身份证号码:____________。
钢材买卖合同案例篇五
卖方: (以下简称甲方) 买方: (以下简称乙方) 本次废旧钢材买卖经双方协商达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为吨,作为废旧钢材处理,甲方不出具钢材合格证明,若违规使用,甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果,乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材,预收押金元,(大写: ),结算时以实际过磅数量及协商价格计算并结清一车走一车,预收押金在现场废旧钢材运输完,最后一车根据实际过磅数量一次性退还乙方超出部分数量现金。
3、乙方在签订协议后一日内按约定将押金打入甲方指定账户,待押金到帐后,方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定,视为违约,如违约,预收押金不予退还。
4、废旧钢材交货地点为:内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡老街。
5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担,甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准,如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象,报由当地公安机关处理,视为违约,如违约,立即清场且押金不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中,乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质,如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定,所造成的一切后果,由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度,服从交警和城管人员管理,并承担处理运输过程中发生的一切纠纷费用。
9、乙方将所有废旧钢材运输完后,双方结清全部货款,甲方依据过磅总数量给乙方开具收据。
10、其他事宜另行协商解决,协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
11、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效,款项结清之后失效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 经办人签字: 经办人签字: 联系电话: 联系电话:签订时间:
钢材买卖合同案例篇六
卖方:(以下简称甲方)。
买方:(以下简称乙方)。
本次废旧钢材买卖经双方协商达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为吨,作为废旧钢材处理,甲方不出具钢材合格证明,若违规使用,甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果,乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材,预收押金元,(大写:),结算时以实际过磅数量及协商价格计算并结清一车走一车,预收押金在现场废旧钢材运输完,最后一车根据实际过磅数量一次性退还乙方超出部分数量现金。
3、乙方在签订协议后一日内按约定将押金打入甲方指定账户,待押金到帐后,方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定,视为违约,如违约,预收押金不予退还。
4、废旧钢材交货地点为:内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡老街。
5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担,甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准,如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象,报由当地公安机关处理,视为违约,如违约,立即清场且押金不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中,乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质,如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定,所造成的一切后果,由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度,服从交警和城管人员管理,并承担处理运输过程中发生的一切纠纷费用。
9、乙方将所有废旧钢材运输完后,双方结清全部货款,甲方依据过磅总数量给乙方开具收据。
10、其他事宜另行协商解决,协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
11、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效,款项结清之后失效。
甲方:(盖章)。
乙方:(盖章)。
经办人签字:
经办人签字:
联系电话:
联系电话:
签订时间:
钢材买卖合同案例篇七
合同编号:
甲方(卖方):
甲方法定代表人:
甲方委托代理人:
乙方(买方):
乙方法定代表人:
乙方委托代理人:
合同履行地:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议:
一、乙方工程的地点及名称:。
二、乙方因工程需要,自(公历)年月日至年月日止,不定时、多批次向甲方采购钢材,总需货量约吨。
三、乙方工程日期:自(公历)年月日起至年月日完工。
四、交易方式:
3、乙方在甲方的钢材送达之后,应当场予以清点数量,核对规格、品名、价格等,核实、确认后在甲方的送货单或者供货单上签名,该送货单或供货单作为甲乙双方结算的凭证。
4、前两个月甲方的送货量只限定在吨—吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过吨,并不得少于吨;超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式:除线材按实际重量计算外,按国家标准理算。
六、钢材的价格:按送货当天上海西本优质钢价每吨加元。
七、交货(提货)地点、方式:每批钢材的交货地点为昆山市东澳钢材现货市场,由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准:甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准,并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测,检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的,甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格,乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方,甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品,由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式:
3、若每个约定结算月乙方需甲方送货量超过第四条第四款之约定,并甲方予以送货的,乙方应予该货物送达之日起日内,对超出部分之货款用现金结算。
4、付款方式:。
十一、违约责任:
1、若乙方未对前述第十条第一款之补偿金及甲方在合同之初所送之钢材货款(除乙方可延期结款的800吨钢材货款外)未在送货之日起两个月内予以结清,甲方可中止合同,并可自逾期之日起按总货款(含可延期之800吨货款及前述第十条第一款之补偿金)每日千分之三计算逾期违约金。
钢材买卖合同案例篇八
卖方: (以下简称甲方) 买方: (以下简称乙方) 本次废旧钢材买卖经双方协商达成如下协议。
1、废旧钢材预计重量为吨,作为废旧钢材处理,甲方不出具钢材合格证明,若违规使用,甲方不承担任何责任。
2、根据协商结果,乙方按照协商价格/吨购买本批废旧钢材,预收押金元,(大写: ),结算时以实际过磅数量及协商价格计算并结清一车走一车,预收押金在现场废旧钢材运输完,最后一车根据实际过磅数量一次性退还乙方超出部分数量现金。
3、乙方在签订协议后一日内按约定将押金打入甲方指定账户,待押金到帐后,方可提货。如果中途乙方不履行本协议规定,视为违约,如违约,预收押金不予退还。
4、废旧钢材交货地点为:内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗暖水乡老街。
5、运输、拆、装、卸费用由乙方承担,甲方不承担任何费用。乙方必须在交清本协议规定的废旧钢材预收款后 日内运走所有本协议所规定的废旧钢材。
6、废旧钢材以甲方指定电子秤过磅数量为准,如在货物称重过程中发现乙方存在舞弊现象,报由当地公安机关处理,视为违约,如违约,立即清场且押金不予退还。
7、在废旧钢材的运输、拆、装、卸过程中,乙方必须按照国家关于安全的法律、法规、规章规定进行拆、装、卸、运输。乙方所雇佣的人员必须拥有相应资质,如果因违反国家关于安全方面的法律、法规、规章的规定,所造成的一切后果,由乙方承担。甲方不承担任何责任。
8、乙方应遵守一切法律、法规、规章及地方管理规章制度,服从交警和城管人员管理,并承担处理运输过程中发生的一切纠纷费用。
9、乙方将所有废旧钢材运输完后,双方结清全部货款,甲方依据过磅总数量给乙方开具收据。
10、其他事宜另行协商解决,协商不成由甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院管辖。
11、本协议一式两份,甲乙双方各执一份。双方签字盖章后生效,款项结清之后失效。
甲方:(盖章) 乙方:(盖章) 经办人签字: 经办人签字: 联系电话: 联系电话:签订时间:
钢材买卖合同案例篇九
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议:
一、乙方工程的地点及名称:____________________________________________________________。
二、乙方因工程需要,自(公历)________年____月____日至________年____月____日止,不定时、多批次向甲方采购钢材,总需货量约________吨。
三、乙方工程日期:自(公历)________年____月____日起至________年____月____日完工。
四、交易方式:
4.前两个月甲方的送货量只限定在____吨—____吨之间;此后每个月乙方需甲方的送货量累计都不得超过____吨,并不得少于____吨;超出部分甲方可不予送货。
五、钢材的计量方式:除线材按实际重量计算外,按国家标准理算。
六、钢材的价格:按送货当本优质钢价每吨加____元。
七、交货(提货)地点、方式:每批钢材的交货地点为____市东澳钢材现货市场,由甲方代办托运至合同约定的工程地点。
八、质量要求、技术标准:甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准,并随货出具当批次货物的质量保证书。
九、验收标准、方法;乙方应于甲方送达钢材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测,检测合格后方可使用。未经检测乙方投入使用的,甲方对此概不负责。如钢材经检测为不合格,乙方应当在收到检测报告后24小时内书面通知甲方,甲方应于收到乙方通知后及时将该批钢材退回并于48小时内(法定节假日除外)及时供应合格产品,由此产生的费用由甲方承担。
十、结算及付款方式
4.付款方式:________________________________________________________________________________ 。
十一、违约责任
6.乙方每个约定结算月应按照第四条第四款之规定数量要求甲方送货,如未达到此数量,甲方有权单方解除合同,并有权要求乙方于____日内付清所有货款,逾期,则每逾期一天按所欠货款总额千分之三向甲方支付逾期违约金。
十二、纠纷解决方式若合同发生纠纷,由双方协商解决;协商不成,可向合同履行地人民法院起诉。
十三、其他约定事项
1.约定钢材厂家为:
2.“约定结算月”:即从第一个结算日起至第二个结算日计一约定结算月;此后以此类推。
3.每月____日作为结算日;本合同一式两份,甲、乙双方各持一份,经双方签字盖章即生效。
甲方单位:___________
乙方单位:______________
日期:
钢材买卖合同案例篇十
8.1.3如甲方不按合同约定付款及其他违约,除按前款约定外,还应承担乙方采取任何合法途径追索货款所发生的费用,包括并不限于(诉讼费、执行费、律师费、误工费等等)。
8.1.4甲方不得将乙方所供钢材变卖作为资金周转,如违约则按合同总价款的赔偿给乙方。
8.2乙方的违约责任。
8.2.1未按合同约定的时间和地点供应钢材,承担因此给甲方造成的全部损失,经甲方催告后3日内,仍不能按期供应,甲方有权单方解除本合同。
8.2.2未按合同约定的质量和数量供应钢材,赔偿因此给甲方造成的全部损失,在甲方指定的期限内,仍不能达到合同约定的标准,甲方有权单方解除本合同。
8.2.3未按合同约定提供各种单证的,甲方有权拒收未提供单证的钢材,同时,乙方应支付未提供单证的钢材价款的1.5‰赔偿金。
第九条争议的解决方式。
9.1因本合同发生的或与本合同有关的一切争议,双方协商解决,协商不成,双方通过诉讼程序解决,由本合同履行地的所在地法院管辖。
第十条不可抗力。
10.1不可抗力的范围包括:洪水、地震、战争、罢工、政府禁令。
10.2一方因不可抗力无法履行合同时,不承担违约责任,但应在合理期限内及时书面通知对方。不可抗力情况消失后,合同继续履行。
10.3一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除其违约责任。
第十一条本合同的签定地点为:武汉市洪山区烽火钢材市场a区特2号。
第十二条本合同自双方签字盖章后生效。
第十三条本合同壹式贰份,双方各执壹份,如需提供担保,另立担保合同,作为合同附件。
第十四条本合同未尽事宜,双方另行协商,协商达成的补充意见,作为合同附件,与本合同具有同等效力。合同履行中经双方确定的信函、传真等,视为合同的组成部分,亦具有同等效力。
第十五条本合同在结算完毕后自动失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
乙方:。
甲方:。
第一条标的、数量。
甲方因工程需要,不定时多批次向乙方采购钢材,数量约52650吨,合同总价暂定为贰亿元,按实结算。(本合同钢材用量、标的暂定)。
第二条价格。
一级钢(合格品)、二级钢(合格品)、三级钢(合格品):当日西本价+150元/吨。以上单价已包括以下费用:发票、装卸费、运输费、检测费、备料费、税金等。
第三条(交)提货时间及数量。
甲方可以通过书面、电话、传真或者用手机短消息方式通知乙方指定专门人员的钢材品名、规格、数量,乙方接通知后叁天内,根据现场实际路况安排车辆,将甲方要求数量的钢材送至工地甲方指定地点。数量以甲方指定收料人签收的入库单为准。此签字入库单作为甲乙双方结算的初始依据。在甲乙双方每月达成结算单后,甲方回收所有的入库单,甲方指定人员签署的结算单作为最后的计算依据(入库单不作为最后结算的依据)。
第四条质量标准。
1、乙方所供钢材必须符合国家规定的质量标准,每批次货物必须随车带质保单、检验报告等质量证明文件,并保证获得工地所在地质检站验收通过。否则,甲方有权扣留货款,直至乙方按甲方要求提供书面资料为止。
2、若乙方所供质量原因导致货物退场、返工、罚款等经济损失,甲方有权要求乙方赔偿,赔偿额可以从货款中直接扣除。
第五条结算及付款方式。
1、自合同签订之日起,乙方按甲方要求供货;。
2、甲方在签订之日起15日内,支付给乙方预付款合同总价的5%;。
3、供货款每月结算一次,预付款抵充货款,直至预付款全部抵充完毕后,甲方每月结算确认之日起10内支付结算货款。
第六条违约责任。
甲乙双方应严格履行合同规定的各项条款,如合同一方或双方违约,由违约方承担责任,并参照合同法和本合同的有关条款,承担违约金或赔偿经济损失。
第七条合同解除。
一旦出现下列情形,甲乙双方都有权解除合同,合同解除后,剩余货款支付方式、时间仍按本合同约定执行:
1、甲方未按合同约定付款超过1个月;。
2、乙方未按合同约定提供钢材或所供钢材在数量上弄虚作假;。
3、乙方所供钢材质量不符合合同要求或所供钢材在质量上弄虚作假。
第八条其他。
1、履行本合同如发生纠纷,由被告所在地人民法院提起诉讼解决;。
2、本合同未涉及的内容,甲乙双方协商解决;。
3、本合同自签订之日起壹年内有效;。
4、本合同一式两份,经甲乙双方签字。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
钢材买卖合同案例篇十一
范本买方:(下称甲方)卖方:______(下称乙方)地址:地址:邮编:邮编:电话:电话:传真:传真:电子邮箱:电子邮箱:甲乙双方经充分协商,本着自愿及平等互利的原则,订立本合同。
第一条名称、品种、规格和质量。
1、名称、品种、规格:(应注明产品的牌号或商标)。
2、质量,按下列第x项执行:
(1)按照标准执行(须注明按国家标准或部颁或企业具体标准,如标准代号、编号和标准名称等)。
(2)按样本,样本作为合同的附件(应注明样本封存及保管方式)。
(3)按双方商定要求执行,具体为:(应具体约定产品质量要求)。
第二条数量和计量单位、计量方法。
1、数量:。
2、计量单位和方法:。
3、交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然增(减)量规定及计算方法:。
第三条包装方式和包装品的处理:(应尽可能注明所采用的包装标准是否国家或主管部门标准,自行约定包装标准应具体可行,包装材料由谁供应,包装费用的负担。)。
第四条交货方式:
1、交货时间:。
2、交货地点:。
3、运输方式:(注明由谁负责代办运输)。
4、保险:(按情况约定由谁负责投保并具体规定投保金额和投保险种)。
5、与买卖相关的单证的转移:。
第五条验收:
1、验收时间:。
2、验收方式:(如采用抽样检验,应注明抽样标准或方法和比例)。
3、验收如发生争议,由检验机构按检验标准和方法,对产品进行检验。
第六条价格与货款支付:
1、单价:;总价:(明确币种及大写)。
2、货款支付:货款的支付时间:;货款的支付方式:;运杂费和其它费用的支付时间及方式:。
3、预付货款:(根据需要决定是否需要预付货款及金额、预付时间)。
第七条提出异议的时间和方法:
1、甲方在验收中如发现货物的品种、型号、规格、花色和质量不合规定或约定,应在妥为保管货物的同时,自收到货物后____日内向乙方提出书面异议;在托收承付期间,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。甲方未及时提出异议或者自收到货物之日起____日内未通知乙方的,视为货物合乎规定。
2、甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3、乙方在接到甲方书面异议后,应在____日内负责处理并通知甲方处理情况,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。
第八条甲方违约责任:
(1)甲方中途退货的,应向乙方赔偿退货部分货款的%违约金。
(2)甲方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料、包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之计算,向乙方支付违约金;如____日内仍不能提供的,按中途退货处理。
(3)甲方自提产品未按乙方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之计算,向乙方支付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。
(4)甲方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之计算,向乙方支付逾期付款的违约金。
(5)甲方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给乙方造成的损失。
(6)甲方如错填到货的地点、接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受到的实际损失。
(7)其它约定:。
第九条乙方的违约责任:
(1)乙方不能交货的,向甲方偿付不能交货部分货款%的违约金。
(2)乙方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如甲方同意利用,应按质论价;甲方不能利用的,应根据具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
(3)乙方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,乙方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应赔偿甲方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由乙方负责赔偿。
(4)乙方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之计算,向甲方支付逾期交货的违约金,并赔偿甲方因此所遭受的损失。如逾期超过____日,甲方有权终止合同并可就遭受的.损失向乙方索赔。
(5)乙方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,甲方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,均应由乙方承担。
(6)货物错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
(7)乙方提前交货的,甲方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,甲方可拒绝提货。乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要货物的,乙方应按数补交,并承担逾期交货责任;甲方不再需要货物的,应在接到乙方通知后____日内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意乙方发货。
(8)其它:。
第十条不可抗力:任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时,应在不可抗力事件结束后____日内向对方通报,以减轻可能给对方造成的损失,在取得有关机构的不可抗力证明后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
第十一条争议解决:凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,均应提交仲裁委员会,按照申请仲裁时该会实行的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。
第十二条附加条款:。
第十三条其它事项:
1、按本合同规定应付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后____日内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。
2、约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
3、本合同自x年____月____日起生效,合同有效期内,除非经过对方同意,或者另有法定理由,任何一方不得变更或解除合同。
4、合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与本合同具有同等效力。
5、双方来往函件,按照合同规定的地址或传真号码以方式送达对方。如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更后的____日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。
钢材买卖合同案例篇十二
合同编号:
甲方(卖方):
乙方(买方):
合同履行地:
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲、乙双方本着平等、互利、互惠的原则,就乙方向甲方采购钢材事宜达成如下协议:
一、产品名称、商标、规格型号、生产厂家、数量、金额等。
以上价格为不开票价格。如乙方要求开票,单价每吨另加元。甲方结算时凭收据办理结算。
二、质量要求、技术标准:甲方所供钢材必须符合国家规定的质量标准,并随货出具当批次货物的质量保证书(料牌、检验合格证等)。
三、钢材的计量方式:线材按实际重量计算;螺纹检尺,按国家标准理算。
四、交货时间:于20年月日24点前送到。
五、交货地点、方式:由甲方送到乙方指定地点,运输、装卸等相关费用均由甲方承担。
六、验收标准、方法:甲方按规定时间将货物送到乙方指定地点后,乙方应在甲方送达钢。
材之日起48小时内(法定节假日除外)取样送达当地法定检测部门进行国家质量标准检测。如钢材经检测为不合格,甲方应及时将该批钢材退回并于24小时内及时供应合格产品,由此产生的费用由甲方承担。
七、结算及付款方式:
1、按乙方指定收货人签字的收料单作为结算依据。乙方指定负责人为,收料员:
八、违约责任:
1、因甲方所提供钢材不合格,并且没有及时予以更换的,每逾期一日,甲方应向乙方支付该批不合格钢材相应货款千分之三的违约金。
2、乙方未按合同约定付款的,甲方有权中止合同,并开始按所欠款项每日千分之三向乙方收取违约金。
九、纠纷解决方式:
若合同发生纠纷,由双方协商解决;协商不成,可向合同履行地人民法院起诉。
十、其他约定事项:
无
十一、本合同一式肆份,甲方持一份、乙方持叁份,经双方签字盖章即生效。
甲方单位(章)乙方单位(章)。
甲方委托代理人:乙方委托代理人:代理人身份证号码:代理人身份证号码:电话:电话:
甲方单位开户行:乙方单位开户行:账号:账号:
****年**月**日年月日。
律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就甲方购买乙。
方经销的钢材用于工程建设事宜充分协商一致,订立本合同。
一、工程概况。
1、工程名称:
2、工程地点:
二、合同标的物。
1、本合同标的物为建设工程用钢材。
三、质量要求。
乙方提供的钢材应符合以下项标准:
应标准)。
(2)乙方向甲方提供之钢材应是国家规定有钢材生产资质大型企业所生产。
之钢材,如等,并有济南建材市场交易卡。所有材料均为定。
尺。
(3)。
三、结算和付款方式。
甲乙双方协商确定结算方式按执行:
1、由乙方负责垫资。
2、乙方货到工地验收合格后天内,甲方支付该次或该批货款的%,余。
款%月内支付,留%为保修金。以上余款部分(保修金除外)钢材折合。
成吨位,甲方在天内支付免息,从。
不予承担。
4、乙方将钢材送至合同约定的确地点后,甲方检验后收货,具体步骤如下:
(1)货到后,乙方提供货物清单,甲方(项目部)在时间内组织检。
验收货物时乙方应有相关人员在场,并在货物。
方不予签字确认。
方(项目部)正式收货物,并在货物清单上由签。
收货签单,甲方一概不予认可(如签收人员有变化,甲方及。
乙方依此作为送货凭证。但不作为结算凭证,结算乙方定期。
结算,并出具结算材料(需加盖乙方公章),经甲方盖章或项。
结算凭证,否则甲方不予付款。
格(包括货物质量不合约定、型号不符等),甲方向乙方。
后,不予确认,并有权要求乙方调换货物、退货,因此造成乙行负担,并赔偿甲方工期延误的损失。
5物的供应与回收:捆扎包装不散捆,不回收。
1向乙方支付货款,否则甲方违约。
2方送货时间和送货地点。
3所送货物进行检验,并收货,对检验不符的货物,甲方。
换货。
4、对因钢材质量不符造成甲方工程损失的,甲方有权要求乙方承担违约责。
任,如实际的直接和间接损失超过违约责任的,乙方需按实际损失承担相应损失。
乙方:
1、乙方有义务向甲方提供符合合同约定质量、数量的钢材。如乙方提供的。
钢材出现质量存在暇疵、数量减少等情况,乙方违约。
2、乙方有义务按照甲方通知的时间、地点,按时送达货物。否则,乙方违。
约,并应承担由此造成甲方的损失。
3、若因供方产品质量不符合国家现行标准或未按甲方计划进料时间及时供。
货,导致甲方工程停工或规格代换的经济损失及质量事故,供方将承担其相应的。
经济损失及责任。
4、乙方必须遵守甲方质量/环境/职业健康安全相关规定。
5、乙方有权利要求甲方支付已送货物款项。
六、违约责任。
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物,应承担此次送货数额的违约金。造成甲方工程损失的,甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方检验不合格,甲方有权拒绝收货或要求乙方送货。
乙方应承担此次送货数额的违约金。造成甲方工程损失的,甲方保留要求。
乙方赔偿的权利。
3、乙方不能按合同约定数量交货,应在交货期满后1个月内书面通知甲方,并承担违约金(按不能交货部分货款的计算)。如甲方仍要求乙方供货,乙方应当继续供货。
款的违约金,甲方并有权保留要求乙方赔偿实际损失的权利。
款的,甲方有权拒绝付款,并不承担违约责任。
七、不可抗力。
1、本合同履行过程中出现不可抗力是指,合同签订之时不能预见、不能避。
免、不能克服的自然客观情况。
2、合同履行过程中出现不可抗力情形,致使一方或双方不能履行合同约定。
条款时,不能履行方应在不可抗力情形发生之日起日内向对方书面通知,在。
取得合法机关有效证明后,根据不可抗力对合同履行的影响程度,经另一方同意。
后,履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务,并可根据情况部分或全部。
免除履行方责任。
3、合同迟延履行所发生的不可抗力,履行方不免除责任,并必须承担迟延。
履行的违约责任。
八、其他。
1、双方应在本合同签订之时提交给对方相关资料备案:
(1)乙方是法人、个体工商户或其他经济组织的,应提交《企业法人营业执。
照》或《个体工商户营业执照》副本复印件并加盖公章;
(2)乙方属个人的,应提交合法的身份证明文件;
(3)乙方以代理人身份签订本合同的,应当提交被代理人出具的《授权委托。
书》,《授权委托书》中应明确载明代理人授权范围;
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目经理签字认可,否则本合同不产生法律效力。
3、本合同的签订,除甲方项目经理签字或盖章认可的,甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务,擅自处理债权债务行为包括但不限于出具欠款证明、对帐单据等等,因此而产生的债权债务甲方不予认可,且对甲方不产生法律效力。
九、合同效力及其他。
1、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往帐单、支付证明等,与本合同同时使用,同具法律效力。
2、、本合同在执行中发生争议或纠纷,甲、乙双方应协商解决,解决不了时,向工程所在地人民法院起诉。
3、、本合同在执行期间,如有未尽事宜,甲乙双方协商解决。另订附则附于本合同之内,所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
4、非经甲方书面同意,乙方不得转让债权。
5、本合同甲乙双方签字盖章后生效,款清后自行终止。乙方应在甲方最后一次付款前向甲方出具合同终止函,但质保条款有效期至质保期满。本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份。
甲方(盖章):乙方(盖章):。
代理人:代理人:。
电话:电话:。
签约地点:工程工地。
签约时间:年月日。
钢材买卖合同案例篇十三
甲方:地址:电话:传真:
乙方:地址:联系人:联系人电话:
根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,本着平等互利、诚实信用的原则,甲乙双方经友好协商,达成本合同,以资共同遵守。
一、合同货物。
甲方向乙方采购的货物名称、品牌、规格型号、质量标准、生产厂家、数量、单价和合同总价详见附属文件《供货明细表》。
二、货物交付。
1、供货时间:乙方应在_年_月_日前或者在甲方发出书面供货通知后天内按照甲方要求将该批货物运至供货地点。
2、供货地点:项目工地,即:____。
3、收货负责人:甲方委派为___收货负责人,身份证号:___;联系电话:___。乙方应将货物交付给甲方的收货负责人,并办理验收、交接手续。乙方将货物交付给任何其他人均视为未交付,损失由乙方承担。
5、到货验收:货物运送至供货地点,并在甲方指定地点卸货后,乙方送货人员应当与甲方收货负责人共同办理到货验收。
乙方应当出具货物的合格证书、出厂检测报告等相关质量证明文件,进口货物还应当提供报关单等凭证。乙方未能提供上述资料的,甲方有权拒收。
甲方对货物的品种、规格型号、数量、外面包装当场查验核实。对货物有异议的,甲方有权当场拒收。甲方也可以收到货物后日内向乙方提出书面异议,经双方核实确属乙方责任的,甲方有权退货。
甲方有权从货物中封存样品并对每批货物进行质量复检。货物质量不符合技术质量标准的,甲方有权退货。
6、交付:到货验收合格后,乙方应将货物、产品合格证等质量证明文件、使用说明及保修文件、其他配套物品和资料等全部交付给甲方,由乙方送货人员与甲方收货负责人共同签字确认,双方签字确认之日即为该批货物交付之日。验收不合格,甲方拒收或退货的,乙方负责退换货并承担增加的费用和给甲方造成的损失。
7、风险转移:双方签字确认前,该批货物的毁损、灭失风险由乙方承担,此后风险由甲方承担。
三、安装。
1、货物如需安装的,由乙方负责在货物交付之日起日内完成安装、调试工作,安装、调试完成后,乙方应申请甲方验收,验收合格的,由甲方收货负责人签字确认;验收不合格的,乙方负责在日内进行修复并重新提交验收,如验收仍不合格的,甲方有权退货。
2、货物安装、调试过程中,因乙方原因造成的人员伤亡或财产损失,责任由乙方承担。给甲方造成损失的,由乙方承担赔偿责任。
四、质量保修和售后服务。
1、乙方货物的质保期为___年,自货物交付之日起计算,质保期内出现产品质量问题的,乙方负责免费维修或更换。
2、乙方负责向甲方提供24小时售后服务保障,售后服务电话为:___。乙方货物在质保期内出现质量问题的,乙方须在接到甲方通知后日内派员到现场进行维修或更换。
五、货款支付。
1、双方约定按以下第种方式付款:
按月付款:甲方于本合同签订之日起日内支付合同总价款___%计元的预付款,每月日前支付上月供货货款的___%,本合同约定的货物全部供应完毕后日内甲方支付剩余货款的___%,余款作为质量保证金,甲方在质保期满后个月内一次性支付完毕。
按供货量付款:甲方于本合同签订之日起日内支付合同总价款___%计元的预付款,乙方每供货达到后日内,甲方支付该批货物价款的___%,本合同约定的货物全部供应完毕后日内,甲方支付剩余货款的___%,余款作为质量保证金,甲方在质保期满后个月内一次性支付完毕。
其他方式:___。
2、乙方在收取货款时应向甲方提供普通完税发票,发票抬头为:___,发票号码应与税务登记号码相对应。乙方不得出具假发票或用其他公司发票加盖乙方公章顶替,否则,甲方有权暂停支付货款直至乙方提供符合要求的发票时止,责任由乙方承担。
六、违约责任。
1、甲乙双方未按照约定履行合同义务的,应赔偿给对方造成的实际损失。
2、乙方逾期交货的,每逾期一日应按逾期交货价款的___%向甲方支付违约金;逾期交付超过日的,甲方有权解除合同。如乙方逾期交货给甲方造成损失的,包括但不限于工期延误的违约赔偿金等,由乙方承担赔偿责任。
3、货物质量不合格给甲方造成损失的,乙方应向甲方支付违约金___元,违约金不足弥补给甲方造成的损失,乙方还应承担赔偿责任。
七、合同解除和终止。
1、经双方协商一致,可解除本合同。
2、依照法律规定或合同约定单方解除本合同的,合同自解除通知送达对方之日解除。
3、如甲方与工程发包方之间的合同提前解除时,乙方应同意甲方将本合同权利义务概括转移给第三方,并给予配合。如甲方未将本合同权利义务转移,且本合同不能继续履行的,双方均可解除合同。
4、双方合同义务全部履行完毕后,本合同终止。
八、解决争议的方式。
因本合同所发生的争议,甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
九、其他约定事项。
1、甲方分支机构总经理为甲方的委托代理人,本合同以及合同履行过程中涉及的补充协议、结算文件、付款计划、欠款说明等一切文件必须由其签字并加盖甲方公章方为有效,合同另有约定除外。
2、合同未尽事宜,由双方签订书面补充协议,补充协议与本合同不一致或相冲突的,以补充协议为准。
3、本合同附属文件作为合同有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。
4、本合同自甲乙双方签字盖章后生效,合同一式份,甲方执份,乙方执份,具有同等法律效力。
5、补充条款:
甲方:乙方:
法定代表人或法定代表人或委托代理人:委托代理人:
日期:日期:
相关文档
您可能关注的文档
- 最新人口与计划生育宣传栏优质(通用11篇)
- 最新环境工程专业实践总结(精选12篇)
- 元旦活动策划ppt精选(优质18篇)
- 最新婚礼策划方案ppt大全(精选11篇)
- 最新单身联谊活动策划方案优秀(精选8篇)
- 2023年方案策划英文优质(大全13篇)
- 《迎新年》作文通用(优质11篇)
- 2023年实习报告ppt(模板10篇)
- 最新中学作文400字(精选17篇)
- 2023年大学生就业调查报告800字(汇总20篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)