合作合同违约(汇总15篇)
- 上传日期:2023-11-21 22:13:44 |
- zdfb |
- 8页
合同的有效性需满足法律法规的规定,并遵循公平公正的原则。在签订合同前,应考虑各种可能的风险和约束。合同范文仅供参考,具体情况需根据实际需要进行调整。
合作合同违约篇一
根据建设部颁布的《住宅室内装饰装修管理办法》及______物业管理有限责任公司制定的《装修管理规定》之规定,为了更好地维护、保障广大业户的利益,特制定此《违约责任书》,如业户或施工单位有以下违约行为,应恢复整改,并视情节轻重,交纳一定数额的违约金,其违约金的给付方式为从施工押金中扣除,情节特别严重的,应于三日内持《装修整改通知单》到物业公司交纳。
一、施工过程中如发现以下行为应立即停止施工,同时交纳违约金5000——10000元,并应提交由原设计单位或相应资质等级设计单位提出的`恢复加固方案,经批准后方可施工:
(一)未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案,变动建筑主体和承重结构的行为。
(二)将没有防水要求的房间或者阳台改为卫生间、厨房间。
(三)扩大承重墙上原有门窗尺寸,拆除连接阳台的砖、混凝土墙体。
(四)损坏房屋原有节能设施,降低节能效果。
(五)其他影响建筑结构和使用安全的行为。
二、未经批准,有下列行为的之一的,应恢复整改,并交纳违约金20__——5000元:
(一)搭建建筑物、构筑物。
(二)改变住宅外立面,在非承重墙上开门、窗的。
(三)拆改燃气管道和设施。
(四)拆改供暖管道和实施。
三、未经申报批准,私自进行户室内装饰装修活动,应扣除违约金500——1000元;私自改动各专业系统隐蔽工程,扣除违约金20__——5000元。
四、按消防规定应办理消防申报手续而未申报批准私自开工,应扣除违约金500——1000元。
五、未办理《动用明火许可证》、《物品放行单》、《临时出入证》,或者证件过期、使用假证、冒用他人证件的扣除违约金200元/人次/证。
六、稀料、油漆等易燃易爆材料超量堆放(限量标准:稀料1大桶,油漆2大桶,其它易燃液体2公斤)应扣除违约金200元/次。
七、对消防设施遮挡、挪用、封堵等或在照明灯具2米之内堆放可燃物者,扣除违约金500元。
八、未经批准擅自动用消防报警设备(如喷淋、温感、烟感),私自移动消火栓、消防管线造成误报、泡水的,扣除违约金500—1000元。
九、施工人员不按规定时间、规定路线出入工作区域,或不注意保护公共区域物品,扣除违约金50—200元。
十、因违反操作规程或有关规范造成设备运转不正常、大面积停电泡水的,除交纳违约金20__—5000元以外,还应赔偿相应损失。
十一、施工中应自备施工配电箱,擅自从强电井乱拉临时电或使用客区电的,除应扣除违约金100—500元以外,还应补交电费。
十二、施工中由于噪音影响其他业户办公、休息,经劝阻不改的,扣除违约金200元/次。
十三、任何单位及个人不得侵占、损坏公共区域,不得堆放施工材料和垃圾,不得破坏公共区域卫生,违者扣除违约金200--500元/次。
十四、施工物品/垃圾未按规定进行袋装、包裹,造成遗洒、刮蹭现象或者将施工垃圾私自倾倒在非指定区域的,扣除违约金500—__元/次。
十五、施工现场严禁吸烟,如有违反扣除违约金100元/人/次。
十六、施工现场应配备足够的灭火器(3个/100平米),每缺少一个扣除违约金200元。
甲方:______物业管理有限责任公司。
乙方:(业户)。
丙方:(装修单位)。
合作合同违约篇二
违约合同的处理方式要看对方的违约程度。如果一方违约致使合同目的不能实现即根本违约时,另一方当事人可以行使解除权解除合同;如果一方违约没有达到根本违约的程度,另一方当事人可以追究违约方当事人的违约责任。
《中华人民共和国民法典》。
第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
第五百八十二条履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
合作合同违约篇三
甲、乙双方在平等自愿、友好协商的基础上,达成以下协议:
一、乙方向甲方借款人民币?元整。
二、借款期限为?年,从?年?月?日起至?年?月?日止。
三、借款期限届满,乙方保证返还借款,否则愿意承担一切法律责任。
四、甲方在本协议签订后二日内将借款交付乙方。
五、甲方未按时将借款交付或者乙方未按时还款,违约方应当向守约方支付违约金?元。
六、本协议一式两份,自甲、乙双方签名并加盖公章(是单位的加盖公章)之日生效,甲乙双方各执一份为凭。
甲方:
乙方:
签订日期:?年?月?日
合作合同违约篇四
由于受违约金兼有惩罚性和赔偿性的影响。出租人与承租人之间在约定违约金时,往往会采用滞纳金来表述,这就需要法官对滞纳金有所认识。但是,有这样一起案件,法官认定:双方在合同中约定逾期付款按租金总额每天收取3%的滞纳金过高,原告基于约定向被告主张20万元的违约金从本案实际情况来看仍然过高,依法应予调整。因而较违约金兼有惩罚性而言,此认定使违约金的性质发生了根本的变化。所谓滞纳金是指超过规定的缴款期限,向缴款人征收的一种带有惩罚性质的款项。属于行政法调整范围,具有法定性、强制性和惩罚性的特点。并且,发生在国家行使公共权力的过程中,双方法律地位是不平等的。滞纳金在租赁合同中频频露面,是因为一些当事人受计划经济的影响,认为国家法律、法规有明文规定,违约按超过规定期限的天数,每天征收应缴款额一定的百分比。如果一旦发生纠纷,有一个法定的计算标准。但是,通过民法和合同法的基本原则,肯定租赁合同当事人地位平等,在权利义务的分配上平等协商,肯定房屋租赁合同主体受平等的法律保护,滞纳金应当退出当事人在租赁合同中的约定。
在租赁合同中双方当事人约定违约金的计算办法,常约定为按所订租赁物的百分之几或几十计算违约金。显然,这种约定存在问题,违反了公平原则。但是,对于双方当事人的这种约定,法官将如何认定呢?有这样一起案件,法官认定,承租人应按所订租赁物总值的20%赔偿违约金给出租人。在这里,我们可以看出法官的认定显得是那么不安,没有回答何以可能。要知道,在租赁合同中,承租人对租赁物的使用,是对租赁物的全面使用。出租人将租赁物的使用权转移给承租人的同时,必须将租赁物的占有权也转移给承租人。因此,租赁合同成就的条件是:出租人的租赁物被承租人实际使用、占有、收益的事实。我们认为,法官应当对当事人的约定有所认识,从而排除对无效部分的认定。
3、当事人双方约定合同为不完全履行,认定违约方赔偿全部违约金。
所谓不完全履行,是指当事人在履行合同时,没有按照合同约定的全部履行因素进行履行的情况。这种情况在租赁合同案件中经常遇到。但是,当双方当事人在合同中,约定不完全履行时,我们该如何认定呢?有这样一起案件,当事人双方约定在每月合同付款期限届满后,承租人每月只给付出租人70-80%的租金,如果超期出租人按租金的3%加收承租人的费用。法官认定,承租人未在约定的期限内向出租人缴纳70-80%的租金已构成违约,出租人就可每月增收欠租金额3%的.逾期违约金。
由于违约金是当事人双方在订立合同时,预先确定的,于违约后生效的,独立于履行行为之外的给付。法官在认定当事人主张的违约金时,都离不开对当事人双方所订立合同的思维。但是,当双方当事人因撤诉重新达成了协议(未约定违约金),一方当事人为另一方当事人赔偿了损失(承担了撤诉的费用),另一方当事人是否可依据原协议要求其承担违约金?有一起案件,出租人曾向法院起诉承租人,后出租人向法院撤回对承租人的起诉。撤诉时出租人与承租人就给付租金的时间重新进行了约定,但未约定违约金。出租人第二次起诉到法院后,法官认定,承租人应按原协议赔偿出租人的违约金。这种认定情况,对当事人签订了一份新协议就没有意义了。相应地,与新协议相比,就会使出租人意外获利。这样的结果显然损害了承租方一方的利益。
合作合同违约篇五
一、借款利息为零利息形式。
二、借款用途:本借款限于流动资金借款,用于公司经营活动,未经乙方同意,甲方不得挪作他用。
三、借款偿还:
1、如甲方不能按期还款,最迟在借款到期前十五天应向乙方提出延期申请,届时乙方可在双方协商的基础上决定是否延期。
2、如乙方临时需要收回借款,应提前十五天向甲方提出还款申请。
四、违约和违约处理:
1、甲方不按合同规定的用途使用借款,货款方有权收回部分或全部贷款。
2、甲方使用借款造成损失浪费或利用借款合同进行违法活动,有关单位对。
直接责任人应追究行政和经济责任,情节严重的,由司法机关追究刑事责任。
五、合同生效:本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。本合同共贰份,双方各执壹份。本合同若有其他未及事宜,双方进一步商定补充条款。
___________年___________月___________日起,至___________年___________月___________日止。利率按借款合同期限确定年息为___________%,按季收取利息。贷款逾期除限期追收外,按规定从逾期之日起加收利息___________%,并按逾期后的利率档次重新确定借款利率。
六、还款期限。
借款方应于借款期限届满之日起___________日内一次性向贷款方偿还本金及利息。
七、争议解决办法。
各方同意,因本协议发生任何争议,应通过友好协商的方式予以解决;如协商不成,任何一方均可向本合同签订地所在地人民法院起诉。
八、其他。
1、本合同自各方或者其授权代表签字盖章之日起生效,贷款本息全部清偿后自动失效。
2、本合同一式俩份,各方各执一份,各合同具有同等法律效力。
借款方:___________贷款方:___________。
合作合同违约篇六
答:房屋租赁合同已经签订,生效,你可以要求解除合同,但需要承担违约责任。
已经缴纳的租金、押金等可以要求退还,但你需要按照合同约定支付给对方违约金。
至于中介费,居间服务已经完成,你自己的原因不想继续承租的,中介费一般不退。
合同自双方签订之日起生效,和起租日没有关系,无论是否到起租日,也无论是否入住,你在合同生效后因为个人原因解除合同,是违约行为,应当承担违约责任。
合同不生效的情况下,可以撤销。但这只是理论知识而已,我估计中介不会和你谈这些的。
合同没有约定违约金数额的,以对方实际经济损失为限,没有经济损失的不需要赔偿。
只能要求直接经济损失,你说的是可预期利息,法律不支持。
中介费退不了是肯定的了,你现在直接要求退还押金和租金是可以的,对方不同意你可以到法院起诉。
根据你的描述,不需要缴纳,对方不退你去起诉吧。
违约金是当事人通过约定而预先确定的,在违约后生效的独立于履行行为之外的给付。也就是当事人事先约定的,在一方违约时应向对方支付的一定数额的金钱。
《合同法》第一百一十四条规定“当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。”
《合同法》第114条规定:当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。在适用违约金责任时,应当注意以下规范:
从原则上讲,违约金必须是当事人事先约定的,这是《合同法》第114条关于违约金含义的规定所决定的,同时《合同法》在废除原有的有关法定违约金制度的规定的同时,并没有规定新的法定违约金制度,所以明确违约金应由当事人事先约定是尊重当事人合同自由原则的体现。
根据《合同法》的有关规定,对于当事人在合同中约定的违约金或者违约金计算方法所计算出的违约金过高或者过低的,在具体司法实践中如何处理,还有不同的做法。我们认为,应当按以下原则处理:
1、当事人没有提出合同中约定的违约金计算标准过高或者过低的,人民法院应当根据合同约定的标准计算违约金。人民法院在当事人未提出要求调减或者调增违约金的情况下,不得主动对约定违约金标准进行调整。因为合同关系是当事人之间的利益关系,即使违约金数额过高或者过低而当事人自愿接受的,因为不涉及社会公共利益、国家利益和他人的利益,所以没有必要对此进行主动干预。
2、当事人提出合同中约定的违约金或者其计算标准过高或者过低的,人民法院可以建议双方当事人进行协商后对违约金进行调整。当事人之间不能达成新的协议的,人民法院可以参照同类型案件违约金的中等标准予以核定,以适当体现法官的自由裁量权。无法确定上述中等标准的,可以按照非违约方当事人因违约行为所造成的损失为参照,一般可以以不超过非违约方损失的120-130%为过高与否的调整标准;以低于损失额80%作为是否过低的认定标准。当然还应当结合具体案件进行确定。
3、如果合同约定的违约金是概括的违约金,即合同约定在一方当事人部分不履行、不完全履行与完全不履行合同时的违约金数额是同一数额,而一方当事人出现部分不履行或者不完全履行的违约行为时,违约方提出约定违约金过高时,人民法院可以按照《合同法》关于人民法院调整违约金数额的规定对违约金进行调整。此时调整违约金的依据是合同法关于法院调整违约金权力的规定,而不是基于合同已经部分履行的比例来计算扣减违约金。此时对违约金的调整方法与标准仍然是根据违约方的违约行为给非违约方所造成的损失来相比较而确定的。因为违约金是为担保债务的履行而设定的,但不是根据履行的数额来确定的,违约金的数额不能根据已经履行的比例来进行扣减,否则是根本不符合违约金的性质的,但是已经履行的事实可以表明,非违约方的损失并不是太大,而可以据此适当减少违约金的数额。
合作合同违约篇七
鉴于:
1、________年________月________日,甲、乙双方共同签订了《________市商品房预售合同》(合同编号:_______________),乙方购买________小区住宅楼(________),乙方已向甲方支付购房款人民币________元。
2、甲方应于________年________月________日前向乙方交付商品房。
3、松华园小区住宅楼工程逾期竣工,甲方未能按合同约定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知书》,甲方自________年________月________日日起办理入住手续,乙方同意甲方的逾期交房违约金截止至________年________月________日。
5、乙方已于________年________月________日办理了入住手续,接收了商品房。
6、自________年________月________日起至________年________月________日止,甲方逾期交房________日,对照《________市商品房预售合同》第十三条之约定,甲方按日计算向乙方支付全部已付款万分之四的违约金,甲方应向乙方支付逾期违约金人民币________元。
甲乙双方经协商,达成以下协议共同执行。
一、甲方向乙方支付逾期交房违约金人民币________元,于________年________月________日前以现金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的违约金给甲方开具收据。
三、乙方收到甲方支付违约金,视同甲方已履行违约赔偿责任,乙方不得再向甲方提出金钱给付主张或要求。
四、本协议自双方签字盖章之日起生效。
五、本协议一式三份,甲方持两份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:____________。
________年________月________日。
合作合同违约篇八
违约金条款是合同的重要条款,是担保合同全面履行、补偿守约方的损失、惩罚违约方违约行为的重要措施。因为违约金是合同条款,应当充分尊重合同当事人的意志、体现私权自治的法治原则;同时因为违约金是民事责任的承担方式,人民法院可以基于公权力对违约金进行调整,以保障合同正义性。平衡合同自由与合同正义原则的适用,违约金调整应当以尊重当事人约定为原则,以公权力干预调整为例外补充。违约金的过高或过低的比较标准是守约方的实际损失,实际损失应当包括直接损失和履行利益;违约金的调整幅度体现着惩罚的程度和合同实质正义,因此违约方受到惩罚的程度应当同其过错程度相关联。
根据《合同法》第一百一十四条的规定,违约金过高的`比较标准为守约方的实际损失,如上所述,实际损失包括直接损失和履行利益损失。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条的规定,以调整到实际损失的130%为原则,以体现违约金的惩罚性。法律对于违约金的最高限度并没有明确的规定,最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释第一百二十一条规定“当事人约定的定金数额超过主合同标的额百分之二十的,超过的部分,人民法院不予支持。”
中华人民共和国合同法相关规定:
第一百一十四条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。
当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
合作合同违约篇九
___年___月___日,乙方向甲方订购减速机_____一台,总价款_____元,___年___月___日前交货(30天交货),双方签定了书面合同。
___年___月___日甲方应按时发货时。___年___月___日甲方未将减速机发出,直接影响甲方经济损失5万元整,间接经济损失50万。
鉴于乙方态度诚恳,经甲方董事决定,乙方最迟为___年___月___日前发货。不能按时发货,即为甲方违约,一切损失由甲方承担。
_____________有限公司。
___年___月___日。
合作合同违约篇十
北京xx国际物业管理有限公司(以下简称xx物业公司)、北京xx置业有限公司(以下简称xx置业公司):
我是北京市xx区宣外大街xx国际公寓房号xx(具体房号及产权人见附表)房产所有权人xxx(产权人名字)。2xxx年xx月xx日(签约时间),我与xx物业公司、xx置业公司签订《xx国际公寓委托租赁经营合同》将xx国际公寓房屋出租给xx物业公司。根据《xx国际公寓委托租赁经营合同》第三条规定:“该房屋每月租金xx元,每月支付当月租金”和第六条规定:“乙方【即xx物业公司】逾期付款的违约责任,------逾期超过60日后,甲方【业主方xxx】有权解除合同。甲方解除合同的,乙方应自甲方解除合同通知到达之日起3日内将该房产交还甲方,乙方根据逾期付款时间按日向甲方支付逾期应付款万分之十违约金。乙方支付应付租金和违约金后,甲乙双方可再行协商继续履行合同------。”自20xx年4月份起乙方借口拒付房屋租金,截止20xx年6月30日已经逾期超过60日,依然未支付房租金。依照合同的规定,甲方有权解除合同,乙方应在甲方解除合同通知到达之日起3日内将该房产交还甲方,并支付拖欠的租金以及违约金。同时,《xx国际公寓委托租赁经营合同》第十一条规定:“丙方【即xx置业公司】为乙方支付甲方房租金提供一般担保责任,如乙方无充足理由逾期向甲方支付房租金时,丙方为乙方代向甲方支付房2租金,此房租金将在乙方的履约保证金中扣除。”据此,丙方应为乙方支付甲方房租金承担担保责任。由于乙方借口经营亏损、需装修为由,拒付租金、延期支付租金,显然不属于有充足理由逾期支付租金的情形,丙方依约应履行为乙方代向甲方支付房租金的义务。综上,《xx国际公寓委托租赁经营合同》系依法有效的合同,各方均应当按照约定全面履行自己的义务。由于,xx物业公司拒付租金至今已超过60日,xx置业公司也未履行担保责任,代为支付租金。故根据《中华人民共和国合同法》第六十条、九十三条、九十四条、九十六条之规定,郑重通知如下:
三、xx物业公司应当在收到本通知的同时,安排人员结算拖欠的租金以及违约金,并予以支付或由xx置业公司代为支付。届期xx物业公司、xx置业公司未按上述通知履行的,我将依法收回自己的房子,同时追究xx物业公司、xx置业公司的相应法律责任,特此通知!
业主:
(签名)。
文档为doc格式。
合作合同违约篇十一
身份证号码:_________________________。
乙方(贷款人)_____________________。
身份证号码:_________________________。
甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本合同。
一、乙方贷给甲方人民币(大写)_____________________,于_____________________前交付甲方。
六、本合同自_____________________生效。本合同一式两份,双方各执一份。
甲方(签字、盖章)_____________________。
乙方(签字、盖章)_____________________。
合同签订日期______________
合作合同违约篇十二
违约金是指按照当事人的约定或者法律直接规定,一方当事人违约的,应向另一方支付的金钱,违约金的标准是金钱,但当事人也可以约定违约金的标的物为金钱以外的其他财产。违约金具有担保债务履行的功效,又具有惩罚违约人和补偿无过错一方当事人所受损失的效果,因此有的国家将其作为合同担保的措施之一,有的国家将其作为违反合同的责任承担方式。
法律咨询:违约金的计算方法是什么?
律师解答:如果合同双方对违约金有约定,按照合同约定处理。合同法规定当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的,违约方支付违约金后,还应当履行债务。
如果合同双方在合同中没有约定违约金的,违约金一般等于违约所造成的实际经济损失。
经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的,依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。
相关法律知识:
违约金是指一方当事人由于过错不履行或不完全履行合同,应当依照合同的约定或由法律的规定,支付给另一方一定数量的货币。
赔偿金是指合同当事人一方违反合同约定,而给对方造成损失的,应给予一定数量货币进行赔偿。
区别:不管合同当事人一方违反合同约定是否给另一方造成损失,只要双方在合同中约定了违约金条款,违约方就必须给付另一方违约金;给付赔偿金的前提必须是一方违反合同约定,给另一方造成了实际损失。同时,如果违约方给另一方造成的损失超过违约金的,则还应给付赔偿金,补偿违约金之不足。
就如版《内销商品房预售合同》第十一条所称的“乙方的实际经济损失超过中方支付的违约金时,实际经济损失与违约金等额部分,由甲方据实赔偿”。一般来说,违约金的数额应当在房地产转让合同中约定。如未作约定,则依照《房地产转让办法》:
(2)因购房人的过错,末在约定的时间内支付转让价款的,购房人向房地产预(出)售人支付的违约金为逾期支付的转让价款按照中国人民银行公布的同期存款利率计算所得利息的两倍。
合作合同违约篇十三
买卖双方本着平等互利、协商一致的原则,签订本合同,以资双方信守执行。
第一条商品名称、种类、规格、单位、数量。
_____________。
1.附商品样本,作为合同附件。
2.商品质量,按照_____________标准执行。(副品不得超过__________%)。
3.商品质量由双方议定。
第三条商品单价及合同总金额。
1.商品定价,买卖双方同意按_____________定价执行。如因原料、材料、生产条件发生变化,需变动价格时,应经买卖双方协商。否则,造成损失由违约方承担经济责任。
2.单价和合同总金额:_____________。
第四条包装方式及包装品处理________________。
(按照各种商品的不同,规定各种包装方式、包装材料及规格。包装品以随货出售为原则;凡须退还对方的包装品,应按铁路规定,订明回空方法及时间,或另作规定。)。
第五条交货方式。
1.交货时间:_________________。
2.交货地点:_____________。
3.运输方式:_____________。
第六条验收方法_____________。
(按照交货地点与时间,根据不同商品种类,规定验收的处理方法。)。
第七条预付货款(根据不同商品,决定是否预付货款及金额。)。
第八条付款日期及结算方式________________。
第九条运输及保险________________。
(根据实际情况,需委托对方代办运输手续者,应于合同中订明。为保证货物途中的安全,代办运输单位应根据具体情况代为投保运输险。)。
第十条运输费用负担________________。
第十一条违约责任。
1.买方延付货款或付款后卖方无货。使对方造成损失,应偿付对方此批货款总价__________%的违约金。
2.卖方如提前或延期交货或交货不足数量者,卖方应偿付买方此批货款总值__________%的违约金。买方如不按交货期限收货或拒收合格商品,亦应按偿付卖方此批货款总值__________%的违约金。任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前通知对方,征得同意,否则应承担经济责任。
〖您正浏览的文章由第一'本站整理,版权归原作者、原出处所有。〗。
3.卖方所发货品有不合规格、质量或霉烂等情况,买方有权拒绝付款(如已付款,应订明退款退货办法),但须先行办理收货手续,并代为保管和立即通知卖方,因此所发生的一切费用损失,由卖方负责,如经卖方要求代为处理,并须负责迅速处理,以免造成更大损失,其处理方法由双方协商决定。
4.约定的违约金,视为违约的损失赔偿。双方没有约定违约金或者预先赔偿额的计算方法的,损失赔偿额应当相当于违约所造成的损失,包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
第十二条当事人一方因不可抗力不能履行合同时,应当及时通知对方,并在合理期限内提供有关机构出具的证明,可以全部或部分免除该方当事人的责任。
第十三条本合同在执行中发生纠纷,签订合同双方不能协商解决时,可向人民法院提出诉讼。(或申请_______________仲裁机构仲裁的解决)。
第十四条合同执行期间,如因故不能履行或需要修改,必须经双方同意,并互相换文或另订合同,方为有效。
·楼房买卖合同|·软件买卖合同|·二手车辆买卖合同。
·车位车库买卖合同|·钢材买卖合同|·木材买卖合同。
买方:_________________(盖章)_____________。
法定代表人:_________________(盖章)_____________。
开户银行及帐号:_________________。
卖方:_________________(盖章)_____________。
法定代表人:_________________(盖章)_____________。
开户银行及帐号:_________________。
合作合同违约篇十四
供货单位:______________________有限公司,以下简称乙方。
经甲乙双方充分协商,在公平、公正的基础上特订立本合同,以便共同遵守。
第一条棉粕的数量和价格。
1.棉粕的数量:___________(单位:吨)。
2.产品的价格:__________元/吨。
第二条产品的质量标准。
参照国家标准和行业标准。
第三条双方的交货时间,交货方式,货款结算方式及货款结算时间。
1.约定交货时间为:_________年_____月____日-1_____月____日。
2.约定交货方式为:购货单位到供货单位提货。
3.货款结算方式为:货到付款。
第四条验收方法。
1.按照国家制定的豆粕检测标准,对第二条中甲乙双方所约定的质量标准进行检测,如有一方产生异议,可提交相关检测部门进行检测。
2.甲方因使用、保管不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3.甲方若提出异议,乙方在接到甲方异议后,应在7天内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。(甲方提出的书面异议中,应说明合同号、运单号、车或船号、发货和到货日期;说明不符合规定的数量、检验方法、检验情况和检验证明;提出不符合规定的产品的处理意见,以及当事人双方商定的必须说明的事项。)
第五条乙方的违约责任。
1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的_2_%的违约金。
2.乙方所交产品质量不符合规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方承担责任。
3.乙方逾期交货的,应按规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方赔偿。
第五条甲方的违约责任。
1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款_2_%的违约金。
2.甲方逾期付款的,应按规定向乙方偿付逾期付款的违约金。
3.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失和运输部门的罚款。
第六条其它_______。
本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请业务主管机关调解或者向仲裁委员会申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同自签约起生效,合同执行期内,甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定,补充规定与合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份。
购货单位(甲方):____(公章)供货单位(乙方):___(公章)。
法定代表人:_______法定代表人:______。
__________年____月_____日。
合作合同违约篇十五
甲方:
乙方:
承包负责人:
身份证号码:
详细住址:
根据《_合同法》等法律法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、合法、公平、诚实信用的原则,就甲方作为投标方参与投标,乙方作为具体实施单位,共同合作实施项目内容,订立本合同。
1、以甲方名义投标,甲方负责本项目的系统设计、标书制作等,并提供所需要的各项资质、人员资格证书;乙方负责本项目的业务跟进、洽谈、运作并承担相关费用。
2、中标后,甲方负责与本项目发包方(业主方)(业主方)签订合同并提供项目所需的主要设备(太阳能集热器、水箱、空气源热泵、锅炉等)及相应的技术支持;乙方负责包工、包料(主要设备以外的其它所有材料)、包质量、包工期、包安全完成甲方与本项目发包方(业主方)(业主方)签订的合同中所规定的全部工程项目及服务内容,以及竣工验收、售后服务、收款等。
3、甲方负责对乙方的施工质量、工程变更签证等进行必要的监管、检查与管理。
按照本项目合同执行,以发包方(业主方)(业主方)或监理方发出的指令为准。
本项目合同书、招投标文件、图纸、工程会议纪要、工程经济技术签证、工程变更签证等有关文件规定及本项目发包方(业主方)(业主方)或监理方要求的全部内容。
1、乙方负责完成甲方与本项目发包方(业主方)(业主方)签订的合同中所规定的全部工程项目并办理好竣工验收手续,同时做好合同约定的售后服务工作;乙方享有收取本项目合同规定的全部工程款项(含增补)的权利。
2、乙方按照本项目(结算总造价-甲方提供设备总造价)的向甲方上缴综合管理费。当工程款支付至工程项目总价款的95%(不含本数)之前,甲方在本项目发包方(业主方)支付的每笔工程款中扣除%作为乙方上缴综合管理费;在工程结算完毕,工程款支付至工程结算总造价的95%以上(含本数)时,扣完全部综合管理费。
3、甲方向发包方(业主方)(业主方)提供增值税发票(税率17%),甲方向乙方支付工程款时乙方须向甲方提供相应发票;如乙方无法提供17%增值税发票,则须向甲方补交相应税款,由甲方在每次支付工程款时扣除。
3、如果发生发包方(业主方)迟延支付全部或部分工程款的情形,则甲方有权相应推迟向乙方付款直至收到发包方(业主方)支付的款项。
1、甲方以最优惠价提供工程所需的主要设备(太阳能集热器、水箱、空气源热泵、锅炉等)及免费技术支持(前期设计、项目运作建议等)。
2、甲方全面监督本项目工程质量、安全、进度、材料情况和本工程资金运作情况,监督乙方全面履行本合同。
3、及时向乙方提供项目所需的企业内部文件及相关资料,及时协助乙方办理工程所需的一切手续。
4、为保证工程款按时到位,甲方财务部负责与本工程发包方(业主方)财务部门密切配合,协助做好工程备料款、进度款、结算款的管理;在发包方(业主方)支付每笔工程款及保修期满发包方(业主方)返还保修金后及时返还给乙方。
1、中标后,乙方必须向甲方购买主要设备(太阳能集热器、水箱、空气源热泵、锅炉等)。
2、乙方根据国家有关施工规范要求,全面积极履行甲方与本项目发包方(业主方)签订的施工合同中承包方的全部工作及责任并确保达到施工合同全部要求。
3、乙方负责与本项目发包方(业主方)协商洽谈施工过程中发生的补充合同、补充协议、各类工程技术经济签证、各类增减工程及设计变更签证。
4、乙方必须遵守甲方的财务规定,所有工程款必须汇入甲方银行帐号,未经甲方书面同意,擅自将工程款汇往其他帐号的,乙方需按工程总造价的5%支付违约金,并承担由此产生的一切后果。
5、乙方应积极依据合同向本项目发包方(业主方)追收工程备料款、进度款和其他应收款项,该类款项转至甲方指定帐号后,甲方在扣除%综合管理费和相关税金后七个工作日内支付给乙方或乙方指定的其它材料供应商。
5、乙方自行承担本项目前期设计、招投标阶段、工程开工至工程竣工验收结算的全部项目经营费用。
权从工程款中予以扣除或向乙方进行追偿。
6、认真执行国家的法律、法规和当地政府劳动部门、_门、税务部门、_门的有关规定,遵守甲方各规章制度,如有违反,后果由乙方自负。
7、本工程垫资部分资金由乙方自行解决,并确保不得因乙方资金运作而影响工程正常有序进行,不得因乙方资金运作而影响工程工期。
8、根据《_建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《深圳经济特区建设工程质量条例》,乙方坚决履行和承担建设方所规定的工程质量保修书一切保修责任。
9、乙方需要甲方管理人员或技术人员外出洽谈业务、处理工程有关事宜的,费用由乙方负责。如需甲方法人代表或高层管理人员参加会议的,应提前3日通知甲方,甲方根据实际情况给予安排。甲方有权委派公司工程管理人员检查乙方所承接项目现场的工程安全、文明施工、工程进度、工程质量、工程资金运转管理等工作,甲方委派的现场管理人员一切工资及差旅费用由甲方负责(需外出本市的差旅费等费用除外)。乙方应积极配合甲方的监督管理工作,并按要求定期向甲方汇报工程情况。
10、乙方须派专人(项目经理)在本项目施工期间常驻项目地,负责项目的施工管理工作,保证施工安全和现场文明施工。
1、乙方未经甲方同意而擅自将本工程项目再行分包或转包的,甲方有权解除本协议书,并要求乙方赔偿损失。
2、乙方未为其雇用人员办理工伤等社会保险或未购买人身意外商业保险、未及时足额支付聘用人员的劳动报酬及有关费用的,属于严重违约行为,甲方有权据此解除本合同,并有权要求乙方赔偿有关损失。
3、因乙方原因使甲方遭受行政处罚、资质降级处理,甲方有权单方解除本协议书,并由乙方按工程总造价的10%向甲方支付违约金。给甲方造成损失的,乙方应予以赔偿。
4、乙方未按照发包方(业主方)要求竣工验收的,每迟延一日,乙方向甲方支付本合同总额1‰的违约金。
5、乙方因其他原因造成合同不能履行的,甲方有权解除合同,并要求乙方承担甲方的损失。
6、乙方未按本合同约定,向甲方购买主要设备(太阳能集热器、水箱、空气源热泵、锅炉等)的,乙方须向甲方支付本合同总额30%违约金。
1、因履行本合同发生争议,双方应友好协商解决,协商不成,任何一方均可向甲方所在地的人民法院起诉。
2、本合同未尽事宜,经双方协商另行签定补充协议。补充协议是本合同的组成部分,与本合同具有法律同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,双方签字或盖章之日起生效,工程保修期满结清工程款后自动失效。
甲方:乙方:
签约代表(签字):签约代表(签字):
签约地点:
签约时间:年月日。
相关文档
您可能关注的文档
- 合作合同违约(模板20篇)
- 2023年普通教育学读书笔记 康德论教育学读书笔记(13篇)
- 2023年项目合作合同(汇总10篇)
- 最新车间工作计划和目标(模板11篇)
- 消防宣传月活动总结医院(汇总13篇)
- 2023年养老院文艺汇演主持词开场白(模板9篇)
- 小妇人读书心得500字(精选18篇)
- 快递承包合同纠纷案例(14篇)
- 校园垃圾分类的宣传标语(优质15篇)
- 最新站岗睡觉检讨书(汇总14篇)
- 探索平面设计师工作总结的重要性(汇总14篇)
- 平面设计师工作总结体会与收获大全(20篇)
- 平面设计师工作总结的实用指南(热门18篇)
- 免费个人简历电子版模板(优秀12篇)
- 个人简历电子版免费模板推荐(通用20篇)
- 免费个人简历电子版制作教程(模板17篇)
- 学校贫困补助申请书(通用23篇)
- 学校贫困补助申请书的重要性范文(19篇)
- 学校贫困补助申请书的核心要点(专业16篇)
- 学校贫困补助申请书的申请流程(热门18篇)
- 法制教育讲座心得体会大全(17篇)
- 教育工作者的超市工作总结与计划(模板18篇)
- 教学秘书的工作总结案例(专业13篇)
- 教师的超市工作总结与计划(精选18篇)
- 单位趣味运动会总结(模板21篇)
- 礼品店创业计划书的重要性(实用16篇)
- 消防队月度工作总结报告(热门18篇)
- 工艺技术员工作总结(专业18篇)
- 大学学生会秘书处工作总结(模板22篇)
- 医院科秘书工作总结(专业14篇)