合伙经营石料协议书(实用11篇)

了解自己的学习风格和喜好，找到适合自己的学习方法。总结要有个性和特色，可以通过引用经典案例、适当使用幽默或讽刺的语言等方式来增加文章的亮点。阅读是获取信息和提升素养的重要方式，希望大家能够在阅读中找到乐趣和收获。

合伙经营石料协议书篇一

甲方：乙方：

为了规范产品交易行为，保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同并共同遵守。

一、产品供应：

甲方在路面工程施工中，让乙方运输砂石料，乙方保证分批按需按时按规格向甲方运输砂石料。

二、交货时间、地点及方式：

1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。

2、交货地点：遵义北环高速公路项目路面工程。

3、交货方式：乙方负责汽车运输到需方指定工地。

三、价格、结算和付款方式：

1、砂石运费，15元/方。

2、结算方式：按实际运输方量结算，运输任务完成后结一次性完成结算。

四、要求：

1、乙方应严格按照甲方要求，按时进行砂石运输。

2、乙方安排的驾驶员必须服从甲方管理，若乙方驾驶员不服从甲方管理，甲方有权要求更换驾驶员，期间造成的延误工期的损失由乙方承担。

五、安全责任：甲方只与乙方产生砂石料运输关系，乙方运输过程中运输安全产生的一切责任与甲方无关。

六、有下列情形之一，可以解除合同：

1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的;。

3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。

七、违约责任：

因乙方不能按时按时运输、导致甲方停工停料，甲方将有权对乙方进行处罚，按运输费用的10%进行。

八、解决合同争议的方式：

本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。

九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。

十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。

十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

合伙经营石料协议书篇二

乙方：

甲方因工程需要，现将定湖花园桩基工程砂石料由乙方供应。经双方友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况。

1、建设单位：浙江有色建设工程有限公司南京分公司。

2、工程地点：寿县西门外定湖花园工地。

第二条乙方承包范围。

定湖花园桩基工程按施工要求所需的砂石料及粉煤灰。

第三条乙方承包方式。

购买建筑材料包括装，运，卸到施工现场指定地点。

第四条单价。

砂石料定价，中砂每吨40元，粗砂每吨52元，大13每吨43元，(不含税)，粉煤灰每吨110元，水泥每吨290元。

第五条砂石料款的支付与结算。

由双方协商愿意，农历年前一次性结清。

第六条双方责任。

1、甲方负责对乙方进场的砂石料按实收方或过磅，应开收据。抽查砂石料的实际数额时允许误差千分之五。抽查砂石料的实际数额时，如发现差数大于以上规定，将以前已开的票据都按抽查计算。

2、乙方保证砂石料的规格等到级同封样相同，甲方有权对砂石料进行质量检测，如质量达不到要求乙方应及时更换。

3、第七条违约责任。

乙方应保证砂石料的质量，符合工程施工质量要求含水泥不能超过3%。数量要求满足供应工程施工进度计划要求。如乙方砂石料供应跟不上，迫使工人窝工，工期拖后，砂石料质量达不到要求，由此所造成的经济损失由乙方承担负责。甲方再三要求乙方整改时，乙方还无诚意解决，甲方有权终止合同，取消乙方供应权。因此由乙方所造成的经济损失在砂石料保证金中扣除。

第八条其它。

1、本协议未尽之处双方共同友好协商解决。

2、本协议一式三份，甲乙双方代表各执一份，双方互相守信，双方签字盖章生效。宽付清后协议失效。

甲方代表：

乙方签字：

20xx年x月xx日。

合伙经营石料协议书篇三

建设单位：(以下简称甲方)。

供应单位：(以下简称乙方)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》，本着平等、公正原则，经双方共同协商，特制定以下协议，以共同遵守：

一、工程名称：

二、供货地点：

三、供货名称及数量：碎石约(以实际数量为结算依据)石屑约(以实际数量为结算依据)。

四、单价及结算方式：

1、碎石单价：95元/m3石屑单价：60元/m3。

2、结算方式：发货预付款80%，余款待工程完工后15个工作日结算。

五、双方责任：

1、甲方安排乙方供应的材料，乙方应按时保质保量的供应，不能影响甲方施工。

2、乙方根据甲方的材料需要，并服从甲方现场管理人员的调度和统筹安排。

3、当甲、乙双方正常履行合同时，不得再有第三方出现。

六、本合同一式二份，双方各执一份，甲乙双方签字之日起生效。

甲方：(盖章)乙方：(盖章)。

签约时间：签约时间：

合伙经营石料协议书篇四

不管是做什么事情，一份协议书就能很好表面每个人的利益立场。下面是关于砂石料运输的协议书，欢迎阅读。

甲方：(以下简称甲方)委托代理人：

乙方：(以下简称乙方)委托代理人：

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》有关规定，在平等自愿的情况下，经双方协商，达成如下协议：

一、后八轮出让()汽车总价以60万元出让给乙方。出让后乙方负责甲方生产所需的砂石运输业务。

二、运输服务期限及对象

1、乙方购买甲方的两台后八轮，全部服务于甲方经营的商品混凝土搅拌的砂石运输业务;乙方保证未经甲方书面同意，两台车辆不对外承租，并保证完成甲方所提供的运输量。

2、乙方的两台后八轮在甲方享有两年运输经营权，协议期满后，在同等条件下，乙方享有优先经营承包权。

3、甲方经营的商品混凝土搅拌站的机制砂及石料运输业务全部由乙方运输，江砂及河砂运输业务由甲方生产安排，在甲方认定乙方运输力不足时，甲方书面通知，乙方在接到通知后24小时内必须增加相应车辆，若在规定时间内乙方未增加车辆，甲方可自行安排车辆。

4、乙方车辆运输应服从甲方的生产安排及高度，如果乙方不服从甲方生产所需的合理调配，对甲方上生产造成了严重的影响，甲方有权单方终止合同。

三、结算方式

1、乙方为甲方运输砂石的数量以甲方过磅单为准，每月底同甲方财务结算清上月运输费，凭磅单结算，不开税票。

2、甲方按下列标准付给乙方运费;蛟龙采石场按3元/吨;北山石料按5元/吨，枫坛机制砂按7元/吨结算。在柴油价格低于7500元/吨时，甲方按下列标准付给乙方运费;蛟龙采石场按2.50元/吨;北石山料按4.5元/吨。

四、与车辆相关的纠纷处理乙方的车辆在经费过程中所造成的一切安全和经济纠纷均由乙方自行负责，并承担所有车辆的所有税费和经费，一切安全纠纷和经济纠纷均与甲方无关。

五、本协议履行内容如因政策或因不可抗力因素导致甲方无法经营，则本协议书自行终止。

六、双方的责任和义务

1、甲方为乙方提供住宿场所，乙方司机进餐按5元/餐收取。

2、乙方车辆的上牌、税费、保险、加油等费用均由乙方自行承担。

3、乙方对车辆及司机自行管理，在运输过程中出现违规、违章、交通事故等均由乙方自行负责解决，与甲方无关。

七、明示条款甲乙双方对本协议的条款已充分阅读并完全理解每一条款的真实意思，表示愿意签订并遵守协议的全部约定，如有未尽事宜，双方协商解决，本协议一式两份，双方各执一份，给双方签字后生效。

甲方签字：

乙方签字：

年月日

甲方:

乙方:

经双方共同协商，现甲方将甲方施工路段路面施工的.原材料运输工

程交由乙方承包，签定如下协议:

第一条 工程概况

工程名称: 穿沙公路至圣牧高科基地公路改建工程

第二条 工程承包价格:

第三条 结算方式 : 双方责任

(一) 甲方责任

1、根据工程需要，甲方有权要求乙方服从临时调整。

2、核实乙方的工作量，并按规定时间结算并支付工程款，原材

料费用由甲方负责。

3、负责运输道路的维修，保证道路畅通。理顺周边有关社会问

题，保证乙方能正常运输。

(二)乙方责任

1、乙方根据甲方需要提供车辆，应甲方要求进场。

2、服从甲方的管理和指挥，指定专人向甲方按规定时间上交运

输签收单，并结算运输费。

3、如乙方司机私自处理工程运料，责任由乙方承担。

第五条 违约责任

1、 甲方无故拖延支付工程款，乙方有权停工，经协商无效，乙方有权终止合同，并要求结清所欠运输费，并按天支付违约金(工程总额1%)。

2、 乙方中途不得以提高单价任何理由罢工，如因此罢工或中途自行退场，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。

3、 如发现管理人员和施工人员有不正当的交易而损害任何一方利益，甲方将给予违规者相应的经济处罚，并付给损失的一方。

4、 乙方中途不得以提高单价任何理由罢工，如因此罢工或中途自行退场，甲方有权终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。

第七条 其它

1、 本协议未尽事宜，双方应本着平等互利的原则协商解决。

2、 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日起生效，工程完工结算工程款后自行终止。

甲方(签章): 乙方(签章):

联系电话: 联系电话:

签定时间: 年 月 日

合伙经营石料协议书篇五

用气单位(乙方)：

根据国家相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就瓶装液化气供应事宜，签订本合同：

一、合作事宜：

1、甲方向乙方供应符合国家标准的瓶装液化气，乙方主要用途为;。

2、钢瓶数量为：;。

3、供气地址为：;。

二、价格及结算方式：

1、双方协商价格为：元/kg;。

2、双方协商押金方式为：;。

3、因液化气市场价格有波动，甲方若进行价格调整，需提前通知乙方;。

4、双方根据每次实际用气重量，现金结算;。

三、双方权利及义务。

4、甲方应保证按照合同约定及时向乙方供应符合国家质量标准的液化气和符合国家相关安全技术要求的合格液化气钢瓶。

6、乙方不得损坏、遗失或擅自替换钢瓶，否则照价赔偿;。

甲方：成都华都燃气有限公司。

盖章：

经办人：

联系方式：

签订日期：年月日乙方：盖章：经办人：联系方式：签订日期：年月日

合伙经营石料协议书篇六

甲方： 乙方：

为了规范产品交易行为，保护甲乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、明确双方权利义务关系，保证正常交易程序，经甲、乙双方协商，一致同意签订本合同并共同遵守。

一、产品供应：

甲方在路面工程施工中，让乙方运输砂石料，乙方保证分批按需按时按规格向甲方运输砂石料。

二、交货时间、地点及方式：

1、交货时间：由需方电话通知，按工程进度需要进场，但必须提前通知所需数量。

2、交货地点：遵义北环高速公路项目路面工程。

3、交货方式：乙方负责汽车运输到需方指定工地。

三、价格、结算和付款方式：

1、砂石运费，15元/方。

2、结算方式：按实际运输方量结算，运输任务完成后结一次性完成结算。

四、要求：

1、乙方应严格按照甲方要求，按时进行砂石运输。

2、乙方安排的驾驶员必须服从甲方管理，若乙方驾驶员不服从甲方管理，甲方有权要求更换驾驶员，期间造成的延误工期的损失由乙方承担。

五、安全责任：甲方只与乙方产生砂石料运输关系，乙方运输过程中运输安全产生的一切责任与甲方无关。

六、有下列情形之一，可以解除合同：

1、甲、乙双方经协商一致同意终止合同的;。

2、因不可抗力致使不能实现合同目的;。

3、甲方验收质量及方量时，供方必须配和，如遇问题双方协商解决。

七、违约责任：

因乙方不能按时按时运输、导致甲方停工停料，甲方将有权对乙方进行处罚，按运输费用的10%进行。

八、解决合同争议的方式：

本合同产生争议，甲、乙双方应本着友好协商的积极态度进行协商解决，协商不成的，可向签约地人民法院提起诉讼。

九、合同期限：材料款结清，合同自动失效。

十、本合同未尽事宜甲、乙双方协、商解决。

十一、本合同经签字、加盖双方印章后生效，本合同一式3份，甲方2份、乙方1份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

合伙经营石料协议书篇七

工程施工地段，连云港江庄采石点——滨海港。

根据对工程直接性操作，需乙方组织施工车辆，双方应在平等互惠互利基础上，确保工程按期安全完工《中华人民共和国民法典》和相关规定，明确双方在合作权利、经济义务责任，经双方充分协商为此签订合同条款如下：

一、运输价格及付款方式。

1、石料运输价格每吨___元，运距为___公里。甲方提供的采石装卸地点，必须保证在双方约定的164公里之内(下货点除外)如超出约定里程，甲方按原定价格比例(每公里__________元/吨)无条件承担支付给乙方。

2、付款方式：凭甲方地磅单，按吨位每____天结算一次，甲方不得跟乙方车辆驾驶员或车主单独结算，一经发现造成后果由甲方承担乙方一切经济损失。

二、甲方职责。

1、甲方必须保证乙方运输总量不低于20辆车运输12个月，并保证乙方每日每辆运输车正常运输2趟。

2、甲方应确保乙方车辆在装下场地及沿线道路等方面畅通并帮助乙方办理与装、下场地及沿线路段的一切通行手续(费用由甲方负责，对沿线路段的交通、交警、路政、市容等管理部门不能有任何干扰扣证、扣车等行为出现，一旦发生所有费用、损失均甲方承担，包括过路费。)。

3、如甲方每天不按时结算运输款，造成停工因素，甲方应付乙方车辆每天、每辆停工损失费____元。

4、如甲方在施工中造成乙方停工(不得超过24小时)超越24小时甲方应付乙方每天、每一辆车____元(恶劣天气除外)。

5、甲方因政府事宜需停工，应提前通知乙方，甲方需要车辆，提前五天通知乙方。

三、乙方职责。

1、乙方确保甲方所需要车辆在甲方工地施工。

2、乙方车辆进入场应听从甲方指挥和调动，如不听从指挥造成损失乙方负责。甲方指挥不当造成损失甲方负责。

3、乙方车辆在运输过程中，不得偷卖甲方货源，一经发现罚款所装货源的伍倍，(如特殊情况造成甲方货源无法到达卸货点，甲方得追究乙方责任。)特殊情况，如：交通事故。

4、如乙方车辆出现交通事故，甲方不负任何责任。但甲方有义务协助乙方处理。

5、自合同签订后，乙方应___天内保证车辆进场。

6、乙方担任起一切运输责任，杜绝施工途中打架斗殴，聚众闹事，触犯合同条款影响施工队正常生产造成恶劣影响一次性罚款__________—__________元，情节严重的追究其法律责任。肇事者应受法律制裁与罚款。

四、本合同未尽事宜，甲、乙双方协商补充。

五、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。在合同期间，如有一方违约，违约方应向持方赔偿经济损失_____元。

甲方签字：__________。

乙方签字：__________。

__________年__________月__________日。

合伙经营石料协议书篇八

甲方：

乙方：

甲方因工程需要，现将定湖花园桩基工程砂石料由乙方供应。经双方友好协商，达成如下协议：

第一条工程概况。

1、建设单位：浙江有色建设工程有限公司南京分公司。

2、工程地点：寿县西门外定湖花园工地。

第二条乙方承包范围。

定湖花园桩基工程按施工要求所需的砂石料及粉煤灰。

第三条乙方承包方式。

购买建筑材料包括装，运，卸到施工现场指定地点。

第四条单价。

砂石料定价，中砂每吨40元，粗砂每吨52元，大13每吨43元，(不含税)，粉煤灰每吨110元，水泥每吨290元。

第五条砂石料款的支付与结算。

由双方协商愿意，农历年前一次性结清。

第六条双方责任。

1、甲方负责对乙方进场的砂石料按实收方或过磅，应开收据。抽查砂石料的实际数额时允许误差千分之五。抽查砂石料的实际数额时，如发现差数大于以上规定，将以前已开的票据都按抽查计算。

2、乙方保证砂石料的规格等到级同封样相同，甲方有权对砂石料进行质量检测，如质量达不到要求乙方应及时更换。

3、第七条违约责任。

乙方应保证砂石料的质量，符合工程施工质量要求含水泥不能超过3%。数量要求满足供应工程施工进度计划要求。如乙方砂石料供应跟不上，迫使工人窝工，工期拖后，砂石料质量达不到要求，由此所造成的经济损失由乙方承担负责。甲方再三要求乙方整改时，乙方还无诚意解决，甲方有权终止合同，取消乙方供应权。因此由乙方所造成的经济损失在砂石料保证金中扣除。

第八条其它。

1、本协议未尽之处双方共同友好协商解决。

2、本协议一式三份，甲乙双方代表各执一份，双方互相守信，双方签字盖章生效。宽付清后协议失效。

甲方代表：

乙方签字：

合伙经营石料协议书篇九

甲方：中水十五局株溪口项目经理部（以下简称甲方）。

乙方：（以下简称乙方）。

甲方承建的株溪口水电站砂石料生产项目，经乙方考察施工现场，自愿参与本工程施工。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本协议，共同遵守。

一、合同内容：乙方向甲方所承建的株溪口水电站工程项目提供所需要合格的砂石料。

1、砂石毛料开采、装车、运输、堆存；

2、砂石料生产过程中的倒运、破碎、清洗、分级、成品料堆存、质量检测；

3、砂石成品料从成品料堆至拌合站料堆的皮带廊道输送。

4、应由乙方承担的与砂石料生产有关的水、电线路布设、维护，生产、生活设施修建、维护等临建工程。

二、合同工期：从20xx年6月20日至工程竣工。

三、合同价格：

合格成品砼拌合骨料综合单价：27元/m3；

单价所包含的工序：筛分场基础土建、设备安装、调试；砂石毛料开采、装车、运输、堆存、筛分场毛料堆料平整；筛分场内毛料倒运、砂石料破碎、清洗、分级、堆存、质量检测；成品料由筛分场至拌合站料堆的运输。合同价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、税金及乙方应得的利润及合理的损耗，并考虑了乙方应承担的风险。

四、甲方的一般义务和责任。

1、甲方负责向乙方提供施工用地；

3、甲方负责砂石筛分场设备基础安装范围内的场平以下的土建工作；

4、甲方按国家有关规定负责统一管理本工程的安全文明施工。

五、乙方的一般义务和责任。

2、乙方必须保证生产强度满足施工要求，并须配足其他辅助设备（挖机、装载机、汽车等）。

4、成品砂石料推存应采取覆盖措施，以防暴晒及雨水，堆存高度不低于6m；

7、乙方负责竣工后，场平以上的临建拆除及恢复；

9、乙方自行解决与砂石料生产有关的用水费用；

12、乙方开采的砂石毛料、生产的成品及半成品骨料只能用于本工程，不经甲方同意不能用于他处或随便处理。

13、毛料开采必须按照甲方规定的范围，深度及有关要求施工。开采后的开采区必须经过甲方验收，否则将按甲方要求进行开采处理，并承担由此发生的所有费用。

六、电费的核定：

按照安化供电局提供的电费计入线路损耗等作为电费单价，用电计量在变压器低压出线端安表计量，每月由甲方水电班抄表计量；料场1000kva变压器为生产专用变压器，场区照明及生活用电由乙方负责另路供电，确保料场不生产时，将1000kva变压器断路。

七、质量要求：

2、由乙方提供的成品砂石骨料应达到混凝土骨料使用规范标准要求，对生产的成品砂石骨料应按规范要求堆存并自检、并形成记录，随时接受甲方、监理、业主部门的检查。对不合格骨料应按甲方质检部门及监理单位的要求进行处理，发生的相关费用由乙方承担。

八、安全文明管理目标：

3、乙方应为雇用的工作人员办理工伤保险；并承担费用。

九、计量：

对甲方用于临时工程的砂石料，在拉运时及时向乙方提供拉运方量证明，以拉运方量证明作为甲乙双方结算依据。

十、结算支付。

十一、其他事项：

3、对由于工程空闲引起的人员、机械等的窝工。乙方不得向甲方提出补偿或索赔。

4、乙方不得因任何原因停工，如有停工，每天罚款1万元。甲方将不再对乙方付款。造成的一切损失由乙方承担。

十二、合同生效及解除：

1、甲乙双方《设备转让协议》签字生效后，此合同生效；

2、甲乙双方最后一次支付完成后合同解除。

十三、未尽事宜甲乙双方协商解决；

十四、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

年月日年月日。

合伙经营石料协议书篇十

甲方： （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

甲方承建的株溪口水电站砂石料生产项目，经乙方考察施工现场，自愿参与本工程施工。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目施工事项协商一致，订立本协议，共同遵守。

一、合同内容：乙方向甲方所承建的株溪口水电站工程项目提供所需要合格的砂石料。

1、砂石毛料开采、装车、运输、堆存；

2、砂石料生产过程中的倒运、破碎、清洗、分级、成品料堆存、质量检测；

3、砂石成品料从成品料堆至拌合站料堆的皮带廊道输送。

4、应由乙方承担的与砂石料生产有关的水、电线路布设、维护，生产、生活设施修建、维护等临建工程。

二、合同工期：从2006年6月20日至工程竣工

三、合同价格：

合格成品砼拌合骨料综合单价：27元/m3；

单价所包含的工序：筛分场基础土建、设备安装、调试；砂石毛料开采、装车、运输、堆存、筛分场毛料堆料平整；筛分场内毛料倒运、砂石料破碎、清洗、分级、堆存、质量检测；成品料由筛分场至拌合站料堆的运输。合同价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、税金及乙方应得的利润及合理的损耗，并考虑了乙方应承担的风险。

四、甲方的一般义务和责任

1、甲方负责向乙方提供施工用地；

3、甲方负责砂石筛分场设备基础安装范围内的场平以下的土建工作；

4、甲方按国家有关规定负责统一管理本工程的安全文明施工。

五、乙方的一般义务和责任

2、乙方必须保证生产强度满足施工要求，并须配足其他辅助设备（挖机、装载机、汽车等）

4、成品砂石料推存应采取覆盖措施，以防暴晒及雨水，堆存高度不低于6m；

7、乙方负责竣工后，场平以上的临建拆除及恢复；

9、乙方自行解决与砂石料生产有关的用水费用；

12、乙方开采的砂石毛料、生产的成品及半成品骨料只能用于本工程，不经甲方同意不能用于他处或随便处理。

13、毛料开采必须按照甲方规定的范围，深度及有关要求施工。开采后的开采区必须经过甲方验收，否则将按甲方要求进行开采处理，并承担由此发生的所有费用。

六、电费的核定：

按照安化供电局提供的电费计入线路损耗等作为电费单价，用电计量在变压器低压出线端安表计量，每月由甲方水电班抄表计量；料场1000kva变压器为生产专用变压器，场区照明及生活用电由乙方负责另路供电，确保料场不生产时，将 1000kva变压器断路。

七、质量要求：

2、由乙方提供的成品砂石骨料应达到混凝土骨料使用规范标准要求，对生产的成品砂石骨料应按规范要求堆存并自检、并形成记录，随时接受甲方、监理、业主部门的检查。对不合格骨料应按甲方质检部门及监理单位的`要求进行处理，发生的相关费用由乙方承担。

八、安全文明管理目标：

3、乙方应为雇用的工作人员办理工伤保险；并承担费用。

九、计量：

对甲方用于临时工程的砂石料，在拉运时及时向乙方提供拉运方量证明，以拉运方量证明作为甲乙双方结算依据。

十、结算支付

十一、其他事项：

3、对由于工程空闲引起的人员、机械等的窝工。乙方不得向甲方提出补偿或索赔。

4、乙方不得因任何原因停工，如有停工，每天罚款1万元。甲方将不再对乙方付款。造成的一切损失由乙方承担。

十二、合同生效及解除：

1、甲乙双方《设备转让协议》签字生效后，此合同生效；

2、甲乙双方最后一次支付完成后合同解除。

十三、未尽事宜甲乙双方协商解决；

十四、本合同一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲 方： 乙 方：

甲方代表： 乙方代表：

年 月 日 年 月 日

合伙经营石料协议书篇十一

甲方：

乙方：阳通乡个体运输户：

一、甲方修建乡新寨梁村3.2公里水泥路，需要运输沙石料，乙方现有大型双桥车辆可供甲方沙石运输使用，经甲乙双方多次协商达成共识，甲方同意使用乙方车辆运输甲方所需3.2公里水泥路面的全部沙石运输，现达成协议如下。

二、具体协商细节项目条款如下：

1、甲方所需用大河沙是，甲方给乙方结帐，乙方运到甲方使用料场，按每立方元人民币结算。

2、甲方所使用石子，乙方运到料场按每立方元人民币结算。

三、付款办法：乙方给甲方每运输满一万元钱的材料和运费，甲方按百分之五十当场结算清楚。

四、乙方给甲方所运输甲方3.2公里水泥路的所下欠的百分之五十余款，甲方必须在________年____月____日之内全部给乙方结算清楚款项。

五、甲方邀请乙方担任乡新3.2公里路的沙石运输，乙方不得以任何理由拖延甲方施工用料，否则，造成停工待料，由乙方负担责任。

六、乙方在甲方正常施工开始，乙方负担甲方的全部沙石运输业务，甲方不得安排其它任何车辆拉料进场(除长途沙石)。如甲方自己小车运料进场，乙方无权干涉，除此之外，甲方违约时，甲方必须一次性全部结清前期的一切料款和运费。

七、以上合同是通过甲乙双方认真考虑，达成共识，所签订的本合同，任何。

一方都不得以任何理由违约反悔。如有任何一方违约，需负责承担运输总款的百分之二十的违约补偿金。

八、本合同一式三份，自签字之日起生效。

公证人签字：

甲方：

乙方：________年____月____日。