最新期房补交协议书(通用17篇)

做总结是为了让我们更加清晰地认识到问题所在，进而找到解决问题的方法。有许多方法可以达到较为完美的总结，但每个人都可以从自己的经验中找到最适合自己的方法。以下的文章介绍了一些运动训练中常见的问题和解决方法，希望对你有所启发。

期房补交协议书篇一

甲方（卖方）： 住址： 身份证号：电话：乙方（买方）： 住址： 身份证号：电话：鉴于：

1、甲方于 年 月 日购买的位于 的房屋一套（以下简称“该房屋”）为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。

2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。

因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：

一、该房屋权属状况

1、甲方将其购买的位于的 房屋一套（以下简称“该房屋”）转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。

2、该房屋所在楼层为 层，该房屋用途为 ，建筑面积 平方米。

二、该房屋价款及付款方式

甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币 100 万元整（大写：壹佰万元整）受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：

1、乙方于 年 月 日之前支付甲方第一笔购房款人民币 元整（大写： ）；

2、乙方于 年 月 日之前支付甲方第二笔购房款人民币 元整（大写：）；

3、乙方于 年 月 日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整（大写：）。

三、甲乙双方的义务

2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用；

3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担；

4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。

四、违约责任

3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。

五、附则

1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

时间： 年月日 时间： 年月日

期房补交协议书篇二

甲方(买方)：

乙方(卖方)：

报据有关法律、法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础甲方因在白城市新城家园d区三标段工程需要，向乙方购买水暖器材管件，双方经友好协商，形成购销合同如下：

第一条建材材料名称：水暖器材管件。

备注：如遇原材料涨价，水暖器材管件随着原材料价格变动，双方协商达不成价格一致的，甲方有权终止合同，但必须保证以本地区最优惠价格供应产品。本合同单价为甲方供应到乙方工地指定地点落地价。(包括装车费、运费、卸车费用)数量以实际用量为准。

第二条质量标准：符合国家相关标准的要求。乙方保证所提供的材料货真价实，来源合法，无任何法律纠纷和质量问题，必须达到质量标准。

第三条验收：乙方负责运输并提供材料合格证明资料，按批次进行送检，数量按实际点数为准。

第四条供货期限：按照甲方施工进度，甲方提前三天通知乙方进场时间及数量，至合同数量结束。

第五条付款方式及时间：本合同签定生效后，预付乙方70%材料预付款，材料进场后，再付给乙方20%的材料款，直到材料供应完毕后再付10%的余额。

第六条违约责任：

(一)甲方违约责任：

1.水暖器材管件经专业检测机构检测不符合国家强制性标准或合同约定质量标准的，乙方应无条件换、退货，并赔偿方由此受到的损失。

2.乙方按时甲方要求按实按量交货。

(二)乙方违约责任：

l、乙方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给甲方造成的损失。

2、因乙方原因拖欠货款，甲方应每日付与乙方总货款5%的滞纳金。

第七条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼、仲裁。

第八条其他事项：

1、本合同未尽事项，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议。

2、本合同及其附件具同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

3、本合同及其附件和补充协议中未规定的事项，均遵照有关法律、法规和政策执行。

第九条本合同经甲、乙双方签字之日起生效。

第十条此合同壹式贰份，双方各执壹份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

期房补交协议书篇三

甲方：

住所地：

法定代表人：

乙方：

住所地：

投资人：

鉴于：

2、乙方同意受让上述债权；

甲乙双方经过友好协商，在平等、自愿，协商一致的.基础上达成如下意向协议，以资信守：

第一条陈述、保证和承诺。

1、甲方承诺并保证：

（2）转让的债权系合法、有效的债权，不存在抵押、担保的情形。

2、乙方承诺并保证：

（2）受让本协议项下的债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准；

（4）履行意向书期限内的保密义务，不得就债权转让事宜向他人泄露。

第二条本协议自双方授权代表签字并盖章后生效，待双方正式签订债权转让协议后失效，本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律力。

甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________。

期房补交协议书篇四

为调剂房屋使用的余缺，甲方愿意将产权(或管理权)属于自己的房屋出租给乙方，双方根据__________市(县)有关房产管理的规定，经过充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第三条租赁期限。

租期为______年______月，从______年______月______日起至______年______月______日止。

甲方应按照合同规定时间和标准，将出租的房屋及时交给乙：使用居住。

第四条租金和租金交纳期限：

(房屋租金，由租赁双方按照房屋所在地人民政府规定的私有房屋租金标准协商议定;没有规定标准的，由租赁双方根据公平合理的原则，参照房屋所在地租金的实际水平协商议定。出租人不得任意抬高租金。)。

第五条出租人与承租人的变更。

1.租赁期间，甲方如将房产所有权转移给第三方，不必征得乙方同意，但应通知乙方。房产所有权转移给第三方后，该第三方即成为本合同的当然甲方，享有原甲方的权利，承担原甲方的义务。

2.租赁期间，乙方如欲将房屋转让给第三方使用，必须征得甲方的同意。取得使用权的第三方即成为本合同的当然乙方，享有原乙方的权利，承担原乙方的义务。

第六条甲方的责任。

1.甲方如未按本合同规定的时间向乙方提供租赁房屋，应按延迟期间内乙方应交租金的______%计算，向乙方偿付违约金。

2.租赁期间，出租房屋的维修由甲方负责，如租赁房屋发生重大自然损坏或有倾倒危险而甲方又不修缮时，乙方可以退租或代甲方修缮，并可以用修缮费用收据抵消租金。

3.出租房屋的房产税、土地使用费由甲方负担。

4.租赁期间，如甲方确需收回房屋自住，必须提前______个月书面通知乙方，解除合同，甲方应付给乙方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的______%计算。

第七条乙方的责任。

1.乙方依约交付租金，甲方如无正当理由拒收，乙方不负迟延交租的责任;乙方如果拖欠租金，应按中国人民银行延期付款的规定向甲方偿付违约金。乙方如拖欠租金达______个月以上，甲方可以从乙方履约金(如乙方付有履约金)中扣除租金，并可收回出租的房屋。

2.租赁期间，房屋管理费、水电费由乙方负担。

3.租赁期间，如乙方确因特殊情况需要退房，必须提前______个月书面通知甲方，解除合同，应付给甲方违约金，违约金以剩余租期内应交租金总额的______%计算。

4.租赁期间，乙方不得擅自改变房屋的结构及用途，乙方如因故意或过失造成租用房屋和设备的毁损，应负责恢复原状或赔偿经济损失。乙方如需装修墙窗，须事先征得甲方同意，并经房屋修缮管理部门批准方能施工。乙方在租用房屋内装修墙窗的格、花、板壁、电器等物，在迁出时可一次折价给甲方，亦可自行拆除，但应恢复房屋原状。

5.租赁期满或合同解除，乙方必须按时搬出全部物件。搬迁后______日内房屋里如仍有余物，视为乙方放弃所有权，由甲方处理。

6.租赁期满或合同解除，如乙方逾期不搬迁，乙方应赔偿甲方因此所受的损失，必要时甲方可以向人民法院起诉和申请执行。

第八条合同期满，如甲方的租赁房屋需继续出租或出卖，乙方享有优先权。

第九条房屋如因不可抗力的自然灾害导致毁损，本合同则自然终止，互不承担责任。

第十条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

(一)提交_________________委员会_____;。

(二)依法向人民法院起诉。

第十二条本合同如有未尽事宜，须经双方协商作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份;合同副本一式______份，交____________市(县)房管局、街道办事处……等单位各留存一份。

出租人(或单位)：(盖章)______________。

地址：__________________________________。

工作单位：______________________________。

承租人(或单位)：(盖章)_____________。

地址：__________________________________。

工作单位：______________________________。

____________年__________月__________日订。

期房补交协议书篇五

卖方(以下简称甲方)：(身份证复印件附后)。

买方(以下简称乙方)：(身份证复印件附后)。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：

第一条甲方为的正式员工，按照于月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积平方米，拟于年月日前交房。

该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。

第三条该期房的现定单价为每平方米元(人民币)，房屋交易总价为人民币(大写)：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。

第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币(大写)万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。

第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。

第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的`定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。

第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。

第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。

第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。

本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：(手印)乙方：(手印)。

身份证号：身份证号：

联系电话：联系电话：

合同签订时间：年月日。

期房补交协议书篇六

卖方（以下简称甲方）：（身份证复印件附后）买方（以下简称乙方）：（身份证复印件附后）。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等相关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则，就期房转让事宜，订立本协议，甲、乙共同信守：

第一条甲方为的正式员工，按照于20xx年月出台的员工保障性住房销售政策，甲方可在20xx年月至月间按照每平方米元的单价购买坐落于的栋号，该房屋为钢混结构，建筑面积平方米，拟于年月日前交房。

第二条甲方愿意在乙方按其公司政策代为支付房款的前提下将该期房转让给乙方，即在乙方支付完房款后将该期房按甲方公司现定价格转让给乙方，并以乙方名义办理购房合同。

第三条该期房的现定单价为每平方米元（人民币），房屋交易总价为人民币（大写）：拾万千佰拾元。乙方按恒大地产集团政策选择一次性付款方式。付款收据或发票由乙方保管。

第四条经甲、乙双方协商一致由乙方对甲方支付该期房的转让中介费为人民币（大写）万元，甲方出具转让中间费收条，待乙方签订合同当日，由乙方退还甲方。

第五条在房屋交易、转让以及合同的办理过程中，甲方协助乙方完成相关工作。

第六条因甲、乙双方任一方违约造成本协议不能继续履行的，除按照相关法律规定的定金赔付原则进行赔付外，违约方还应额外按照本合同约定的房屋交易总价的10%向守约方支付违约金。

第七条本协议如发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成的，依法向人民法院起诉。

第八条本协议为双方自愿的情况下所签订，因房屋购买为乙方，故从签订协议至协议终止为止期间，所发生的任何因变动而增加的费用均由乙方承担，甲方只负责配合乙方顺利签订合同，期间，房市的涨跌等不可预见等因素，均由乙方承担风险，甲方也不得再索要任何其他费用，否则，违约方按第六条支付违约金。

第九条在购房合同签订时间之前，乙方若将购房指标转让与第三方，必须经甲方确定，并由此引起的经济纠纷与甲方无关。

本协议自甲、乙双方签字之日起生效，至乙方签订购房合同时作废，本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：（手印）乙方：（手印）身份证号：身份证号：联系电话：

联系电话：合同签订时间：年月日。

期房补交协议书篇七

乙方（债权受让人）：_________________公司。

甲方和乙方经过友好协商，在平等、自愿的基础上达成如下协议，以资信守：

一、截至本协议签署日前，债务人________公司拖欠甲方款共计________元未还（相关债权凭证附后）。

二、现甲方将以上债权转让给乙方，乙方同意受让。

三、陈述、保证和承诺。

1、甲方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权实施本协议项下的债权转让并能够独立承担民事责任；（2）其转让的债权系合法、有效的债权。

2、乙方承诺并保证：（1）其依法设立并有效存续，有权受让本协议项下的债权并能独立承担民事责任；（2）其受让本协议项下的'债权已经获得其内部相关权力机构的授权或批准。

四、违约责任各方同意，如果一方违反其在本协议中所作的陈述、保证、承诺或任何其他义务，致使其他方遭受或发生损害、损失等责任，违约方须向守约方赔偿守约方因此遭受的一切经济损失。

五、其他规定。

1、对本协议所作的任何修改及补充，必须采用书面形式并由各方合法授权代表签署。

2、在本协议履行过程中发生的纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方住所地有管辖权的人民法院起诉。

3、本协议自双方签字盖章后生效，共一式两份，甲乙双方各执一份，各份具有同等法律力。

甲方（公章）________________。

乙方（公章）________________。

期房补交协议书篇八

出租方(甲方):。

承租方(乙方):。

根据《民法典》及有关法律规定，甲、乙方本着平等互得的原则经双方充分协商，达成如下协议：

一、标地：乙方自愿租赁甲方座落于____________________________门面房，建筑面积_________平方米，以用于______________________。

二、租赁期限：房屋租赁期限为______年，自______年_____月_____日起至______年_____月_____日止。

三、租金：房屋租金每年为_______________人民币，第一年租金在签订合同的当日内一次性付清，于______年_____月_____日一次性交清第二年的租金，以现金方式支付。

四、房屋租赁期间所形成的债务概由乙方承担，与甲方无关。

五、租赁房屋的水电等齐全，租赁期间，乙方不得改变房屋内部结构。

六、在履约期间，乙方务必管理好房屋及设施，如有损失照价赔偿。

七、租赁房屋所发生的水、电、卫生等一切费用，均由乙方支付。

八、如遇政府征购房屋，此合同自动终止，乙方支付甲方的剩余租金如数退还，甲方不予其它赔偿。

4、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

期房补交协议书篇九

丙方：__________。

经甲,乙,丙三方友好协商,由丙方负责将甲方的物业出售给乙方,具体协议如下:。

(一)、物业地址:。

(二)、物业面积:平米物业性质:商品房。

(三)、房款(人民币大写)。

(四)、甲方在房屋交割前应将原有水费,电费,电话费,物业管理费等全部结清,同时将户口迁出.

(五)、甲方保证上述房屋权属清楚且无纠葛,如今后发生产权纠纷和其他为了事项,甲方应承担由此引起的法律责任,并负责处理善后工作.

(六)、本协议签订后,乙方即付定金人民币__________元给甲方.

(七)、佣金分配:甲,乙双方分别付手续费(佣金)给丙方,即甲方手续费(佣金)。

元,乙方手续费(佣金)元.即签合同当日付__________元人民币,交易当日再支付剩余__________元整.

(七)、违约责任。

1、签订协议后,甲方不得以任何理违约,否则。

2、如乙方违约,元定金作为违约金赔付给甲方.

3、甲,乙双方任何一方无故违约,丙方不退回甲,乙双方的手续费.

4、由于国家政策,法律,法令等不可抗拒的因素,致使买卖合同无法签订,本协议自行终止,所付的手续费及定金须无偿归还.

(八)、办理房屋买卖过户手续所需税款和其他有关费用,按国家规定缴纳所发生地费用由支付.

(九)、付款方式:。

(十)、甲方提供给丙方的有关证件:产权证(或房屋所有权证),户主身份证复印件,户口簿复印件,图章等.乙方提供给丙方的有关证件:身份及户口簿的复印件,图章等.

(十一)、补充条例:。

(十二)、本协议一式三份,甲,乙,丙三方各执一份,经三方签字或盖章后即生效.

(十三)、上述以上条款,甲,乙,丙三方已经认真阅读并愿承担相应责任.

签订日期:__________年__________月__________日

期房补交协议书篇十

甲方（卖方）：住址：身份证号：电话：乙方（买方）：住址：身份证号：电话：鉴于：

1、甲方于年月日购买的位于的房屋一套（以下简称“该房屋”）为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》（合同编号：）。

2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。

因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：

一、该房屋权属状况。

1、甲方将其购买的位于的房屋一套（以下简称“该房屋”）转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。

2、该房屋所在楼层为层，该房屋用途为，建筑面积平方米。

二、该房屋价款及付款方式。

甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币100万元整（大写：壹佰万元整）受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：

1、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款人民币元整（大写：）；

2、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款人民币元整（大写：）；

3、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整（大写：）。

三、甲乙双方的义务。

2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用；

3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担；

4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。

四、违约责任。

3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。

五、附则。

1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方（签字）：乙方（签字）：

时间：年月日时间：年月日。

期房补交协议书篇十一

期房是指开发商从取得商品房预售许可证开始至取得房地产权证（大产证）止，在这一期间的商品房称为期房，消费者在这一阶段购买商品房时应签预售合同。本文所说的期房转让的期间还包括至购房者办理好房产证（小产证）之前，这一段期间购房者把房屋再次转让的行为。

根据《中华人民共和国城市房地产管理法》第三十七条规定：“未依法登记领取权属证书的房地产，不得转让。”。我国合同法第五十二条的第五项也规定“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同是无效的合同，而《中华人民共和国城市房地产管理法》是全国人民代表大会常务委员会通过的，是属于法的效力等级中的法律。按照逻辑推理期房转让也就自然无效。但是按照这样的逻辑思路就会得出《中华人民共和国城市房地产管理法》是一部自相矛盾法律的结论，因为该法第四十四条规定商品房预售，应当符合下列条件：

（一）已交付全部土地使用权出让金，取得土地使用权证书；

（二）待有建设工程规划许可证；

（四）向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记，取得商品房预售许可证明。

商品房预售人应当按照国家有关规定将预售合同报县级以上人民政府房产管理部门和土地管理部门登记备案。

商品房预售所得款项，必须用于有关的工程建设。

[1][2][3][4]。

期房补交协议书篇十二

甲方（卖方）： 身份证号码：

电话（手机/固话）： 现住址：

工作单位：

乙方（买方）： 身份证号码：

电话（手机/固话）： 现住址：

工作单位：

丙方（第三方）：

电话（手机/固话）： 现住址：

协议内容如下：

一、该房屋权属状况如下：

1、甲方于______年___月____日与____________________________（以下称开发商）订立《商品房买卖合同》（合同编号：），以总价人民币 元购入该房屋，总价款已全部交清付至开发商。房屋及土地相关信息见上述《商品房买卖合同》。上述合同已由__________ 登记备案。

2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋及土地无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。如该房屋产权有纠纷，致影响乙方权利的行使，概由甲方负责清理，并赔偿乙方损失。

二、交易金额及付款方式

甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币_ ___元（大写：________________________元）买入该房屋，乙方的付款方式如下：

4、如甲方采取转账方式付款，乙方的账户信息为：

开户行：

开户人姓名：

账号：

三、甲乙双方一致同意：

1、甲方应于本协议签订之日将该房屋及门禁的钥匙交予乙方，并将包括但不限于《商品房买卖合同》，房款、维修基金、前期物业费、供水、供电、供气、供暖、通讯、有线电视、安全监控系统等配套费用缴纳凭证在内的该房屋有关资料的原件全部交付给乙方。

2、甲方全权委托丙方代为办理与房屋产权有关的事宜，甲方应在获得房地产权证当日即将权证原件交予乙方保存。甲方办理房地产权证所需的税、费由甲方自行承担。乙方可代为垫付后，从应付给甲方的剩余房款中扣除。

3、自甲方获得房地产权证之日起算，满5年后的10日内，甲方应亲自或委托丙方，按照本协议约定的条件签订备案使用的格式合同文本，并陪同乙方前往房地产登记管理部门办理该房屋的过户手续，将该房屋的产权转移至乙方所有。甲方应积极配合提供办理过户所需的相关材料。

4、因过户产生的一切税、费，依照法律法规规定由甲乙双方各自承担。如乙方代为垫付，将从应付给甲方的剩余房款中扣除。

四、违约责任

1、甲方违约的情形

（1）该合同存续期间，如甲方反悔不出售该房屋给乙方，则乙方有权单方面终止本协议。同时，甲方应按照本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金，并返还乙方支付的所有房款；如果乙方已经对该房屋进行装修的，甲方还需赔偿乙方装修费用。

（2）如甲方未按照第三条第2项的约定，在获得房地产权证当日将权证原件交予乙方，每逾期一日，应向乙方支付总房款万分之三的违约金，逾期超过三十天，乙方有权单方面解除本协议，甲方应返还乙方支付的所有房款，并按照本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金。如解除合同时同地段房屋的市场价高于本协议约定的房屋价格，则甲方应赔偿乙方重新购买房屋而产生的损失。

（3）如因甲方原因，导致房屋未能依照约定过户至乙方，甲方应继续履行过户义务，并按本协议约定总房款的20%向乙方支付违约金。

2、乙方违约的情形

（1）该合同存续期间，如乙方反悔不购买上述房产，则甲方有权单方面终止本协议。同时，乙方应按照本协议约定总房款的20%向甲方支付违约金。乙方需自费将此房屋装修及产权状况恢复至原有状态。

（2）若乙方未按本合同约定时间交付甲方房款，每逾期一日，向甲方支付应付而未付款项的万分之三，逾期超过三十天，甲方有权单方面解除本协议，乙方支付甲方本协议约定总房款的20%作为违约金。

3、其他情形

办理产权过户时，如产权部门要求另行签订标准二手房买卖合同，甲、乙双方按照本协议总房款及其他条款约定，另行签订标准合同文本》。任何一方不得以任何理由拒签，逾期达30日的，则视为违约，违约方应按照本协议约定的总房款的20%向守约方支付违约金。

五、特别声明

1、甲方保证该房屋所有权及土地使用权无产权纠纷和债权债务纠纷，未设定包括抵押在内的任何他项权利。该房屋为甲方与配偶在婚姻存续期间购买，甲方配偶已书面表示同意甲方向乙方转让该房屋及其上的所有权益，并无任何异议，见附件1。

2、甲方将另行签订对丙方的授权委托书并办理公证，见附件2。

3、甲乙丙三方保证所提供的身份证明材料属实，否则将承担全部责任。本协议存续期间，三方联系方式如有变更，应及时通知其他合同当事人，否则，造成的损失由过错方全部承担。

4、自本协议生效之日起，甲、乙、丙三方中任何一方或两方未经第三方同意，与任何其他单位或个人签订的涉及该房屋权利义务的协议无效。

六、生效及其他

本协议自三方签字盖章后成立，并经___________公证处公证。其他未尽事宜由甲、乙双方协商解决。本协议的附件及相关补充文件与本协议同等法律效力。协商不成的，依法向该房屋所在地人民法院起诉。

本协议一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。 附件：1、甲方配偶《声明》

2、甲方《授权委托书》

甲方：日期：

丙方：

日期

乙方： 日期：

期房补交协议书篇十三

根据国家有关法律、法规和北京市有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，就甲方将其合法拥有的房屋出租给乙方使用，乙方承租使用甲方房屋事宜，订立本合同。

1、房屋的座落、面积及装修、设施。

1.1、甲方将其合法拥有的座落在______市______区(县)_____路_____弄(新村)_____号_____室(部位)出租给乙方使用。

1.2、甲方出租给乙方使用的该房屋建筑面积共_____平方米。

1.3、该房屋的现有装修及设施状况，由双方在合同附件中加以列明。除双方另有约定外，该附件作为甲方按本合同约定交付乙方使用和乙方在本合同租赁期满交还该房屋时的验收依据。

2、租赁用途。

2.2、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅作为__________使用。

2.3、在租赁期限内，未事前征得甲方的书面同意，并按规定报经有关部门核准，乙方不得擅自改变该房屋的使用用途。

3、租赁期限。

3.1、该房屋租赁期共____个月。自______年___月___日起至______年___月___日止。

3.2、租赁期满，甲方有权收入回全部出租房屋，乙方应如期交还。乙方如要求续租，则必须在租赁期满前的____月向甲方提出书面意向，经甲方同意后，重新签订租赁合同。

4、租金及支付方式。

4.1、该房屋每月每平方米建筑面积租金为人民币________元，月租金总计为人民币________元。(大写：____万____仟____佰____拾____元____角整)。

4.2、该房屋租金____年内不变。自第____年起，租金每____年递增____%。

4.3、乙方必须在每月____日前支付当月租金。逾期支付，每逾期一天，则乙方需按月租金的____%支付滞纳金。

4.4、该房屋租金支付方式如下：

5、其他费用。

5.1、乙方在租赁期限内，使用的水、电、煤气及等费用，计算或分摊办法：

5.2、上述费用的支付方式和时间：________________。

6、房屋修缮责任。

6.1、在租赁期限内，甲方应保证出租房屋的使用安全。乙方应爱护并合理使用其所承租的该房屋及其附属设施。如乙方因使用不当造成房屋或设施损坏的，乙方应立即负责修复或予以经济赔偿。

6.2、除房屋内已有装修和设施外，乙方如要求重新装修或变更原有设施的，应事先征得甲方的书面同意。按规定应向有关部门(包括该房屋物业管理机构)办理申报手续的，须办妥有关手续后，方可进行。租赁期满，根据原书面约定，要求恢复原状的，乙方必须恢复原状;乙方拆除添置的设备时，不得损坏房屋结构，收认可，方可办理退租手续。

6.3、该房屋的维修责任除双方在本合同和本合同补充条款中约定的外，均由甲方负责。

6.4、甲方维修房屋及其附属设施，应提前天书面通知乙方，乙方应积极协助和配合。因乙方阻挠房屋所有人进行维修而产生的后果，则概由乙方负责。

6.5、如因不可抗力原因，导致房屋损坏或造成乙方损失的，双方互不承担责任。

7、转租的约定。

7.1、除甲、乙双方在本合同补充条款中另有约定的外，乙方在租赁期限内，须事先征得甲方的书面同意，方可将承租的该房屋部分或全部转租给他人。但同一间房屋，乙方不得部分或以铺位转租给他人，或同时转租给二个以上的承租人居住。

7.2、乙方转租该房屋，订立的转租合同应符合以下规：

(1)转租合同的终止日期不得超过本合同规定的终止日期;

(3)转租期间，本合同发生变更、解除或终止时，转租合同也应随之相应变更、解除或终止。

7.3、乙方转租该房屋，订立的转租合同应经本合同甲方签署同意，并按有关规定办理登记备案手续后，方可生效。

7.4、乙方转租该房屋，甲方可从转租租金中获得收益，具体收益比例由甲、乙以方另订书面协议商定。

8、变更和解除本合同的条件。

8.1、在租赁期限内，非下列情况之一的，不得变更或者解除本合同：

(4)因不可抗力因素致使该房屋及其附属设施损坏，本合同不能继续履行的;。

(5)在租赁期间，该房屋经市或区(县)政府有关部门批准动迁，或经司法、行政机关依法限制其房地产权利的，或出现因法律、法规禁止的非甲方责任的情况。

8.2、变更或解除本合同的，要求变更或解除合同的一方应主动向另一方提出。因变更或解除本合同，使一方遭受损失的，除本合同(8.1)第(4)，第(5)款可依法免除责任外，应由另一方负责赔偿。

9、乙方的违约责任。

(1)未经甲方书面同意，擅自将该房屋转租、转让、转借他人或调换使用的;。

(3)擅自改变本合同规定的租赁用途，或利用该房屋进行违法违章活动的;。

(4)拖久租金累计____月以上的;。

(5)因乙方的原因、根据法律、法规规定允许收回该房屋的其他情况。

9.2、在租凭期限内，乙方逾期交付水、电、煤气及等费用，每逾期一天，则应按上述费用的____%支付滞纳金。逾期达____个月以上的，甲方有采取停止供应或使用的权利，因此造成的一切后果由乙方自行承担。

9.3、在租赁期限内，乙方未经甲方同意，中途擅自退租的，预付租金不退;若预付租金不足抵付甲方损失的，乙方还应负责赔偿。

9.4、租赁期满，乙方应如期交还该房屋。如乙方逾期归还，则每逾期一天应向甲方支付原日租金____倍的违约金。

10、甲方的违约责任。

10.1、甲方未按本合同约定的时间，交付该房屋供乙方使用的，每逾期一天，甲方应按月租金的____%向乙方偿付违约金。逾期____天，则视甲方不履行本合同。甲方除应按上述规定支付违约金外，若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

10.2、在租赁期限内，因甲方不及时履行本合同约定的维修、养护责任，致使该房屋发生损坏，造成乙方财产损失或人身伤害的，甲方应承担赔偿责任。

10.3、在租赁期限内，甲方因非本合同第九条第1款规定的情况，擅自解除本合同，提前收回该房屋的，甲方应按月租金的倍向乙方支付违约金，若支付的违约金不足抵付乙方损失的，甲方还应负责赔偿。

10.4、本合同经甲、乙双方签署后，甲方未按规定向房地产交易管理部门办理登记、领取《房屋租赁证》的，由甲方承担一切责任。

11、其他条款。

11.1、本合同自甲、乙双方签署之日起(私有非居住用房租赁合同按规定经北京市公证机关公证之日起)的15天内，甲方应负责代表双方当事人按本市有关规定，向北京市、区(县)房地产交易管理部门办理登记。

11.2、本合同经登记、取得《房屋租赁证》后，方可生效。本合同生效后，凡变更、终止本合同的，甲方应负责代表双方当事人在本合同变更、终止之日起的15天内，向原登记机关办理变更、终止登记手续。

11.3、本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充条款。但补充条款应符合国家和本市有关房屋租赁管理规定。本合同补充条款及附件均为本合同不可分割的一部分。

出租方(盖章)。

承租方(盖章)。

签约时间：_____年____月____日。

期房补交协议书篇十四

甲方：身份证号：

乙方：身份证号：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国____市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。

第一条乙方同意购买甲方拥有的座落在______市_____区________________________拥有的房产，建筑面积为_____平方米。。

第二条上述房产的交易价格为人民币________元平方米，总价人民币___________元整。

第三条付款时间与办法：甲乙双方同意以按揭方式付款，并约定自乙方完成产权登记，取得产权当日支付首付款人民币____拾____万____仟____佰____拾____元整给甲方，剩余房款人民币____________元整申请__按揭，并于__放款当日付给甲方。如__实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在__放款当日将差额一并支付给甲方。

第四条甲方义务。

4.1甲方应于本协议签署之日起日内将房屋交付给乙方使用。甲方不能按期交房的，乙方有权要求甲方立即交房并承担违约责任。

4.2甲方应于本协议签署之日起尽最大努力协助乙方办理产权登记手续。包括但不限于协调开发商为乙方开具房屋买，协调相关部门更改备案合同，协助乙方在房屋产权登记部门登记等。甲方不积极协助的.除承担相应的违约责任外，乙方有权单方立即解除合同或要求甲方履行义务。

4.3甲方承诺其出卖的房屋属于乙方可办理一手房产权登记手续的房屋。如该房屋为乙方无法办理一手房产权登记手续的，乙方有权立即解除合同并要求甲方承担相应违约责任。如双方协商以二手房买卖方式办理房屋产权登记，则由此产生的一切税费和费用均由甲方承担。

第五条乙方义务乙方应按照本协议的约定按时足额付款。乙方未按时付款的，对逾期未付款部分按日万分之一向甲方支付利息，利息总额最高不超过逾期未付款金额的百分之三。

第六条税费分担甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税金由_______方承担，产权过户手续费、佣金等由______方承担、公证费由______方承担。

第七条违约责任违约责任的范围包括但不限于违约金元，违约方给守约方造成的实际经济损失，守约方追究违约责任支出的律师费、诉讼费、交通费等。

第八条本合同如需办理公证，经国家公证机关____公证处公证。第九条本协议自双方签字之日起成立并生效。本合同一式份。甲方份，乙方份，公证机关份。

第十条本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可协商解决。协商不成的，任意一方可向区人民法院提起诉讼。

第十一条本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。

第十二条双方约定的其他事项：

出卖方：购买方：

身份证号码：身份证号码：

地址：邮编：电话：地址：邮编：电话：

本协议于________年____月____日签署。

期房补交协议书篇十五

甲方：

住址：

身份证号：

乙方：

住址：

身份证号：

甲乙双方本着公平、平正原则，双方经过反复协商自愿达成如下房屋买卖合同条款：

一、甲方将坐落房屋面积平方米，卖给己方居住使用。

二、房屋价款为：人民币元(大写人民币：整)。

此价款含房地合一价。

三、付款办法：双方签订房屋买卖合同之日起，乙方一次性付清房价款人民币元(大写人民币：整)。

四、房屋款全部付清后，即日起甲方将房屋交给乙方管理居住使用，房屋所有权也随之转移，今后若遇国家占用或城中村改造，房屋拆迁赔偿款归乙方所有及回迁安置房政策。

五、乙方使用该房屋后所产生的一切费用由乙方自行承担。

六、今后社区及小组对该房屋的一切事项均由乙方全权办理，甲方不得干涉。

七、本合同双方遵守执行，不得反悔违约，否则惩违约方房屋买卖价款的双倍违约金元(大写人民币：)，还应承担由此引起的经济损失及法律责任。

八、本合同条款双方认可无争议，双方签字后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

______年____月____日_____年____月____日。

签订地点：_________签订地点：_________。

期房补交协议书篇十六

期房转让在民间是一种普遍性的操作方式,期房转让。

协议书。

怎么写呢?以下是本站小编为大家整理的期房转让协议书范文，欢迎参考阅读。

甲方(卖方)：身份证号：电话：住址：

乙方(买方)：身份证号：电话：住址：

甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就权益转让事宜，签定本协议，协议内容如下：

一、该房屋权属状况如下：

1、甲方于______年___月____日与______________房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《商品房。

买卖合同。

》(合同编号：)，该合同约定：甲方以人民币_______元整的总价款购买位于的房屋一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号：)。上述合同已由登记备案，由于甲方尚未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。

2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。

二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币______元整买卖该房屋，甲、乙双方间的实际付款方式如下：

2、乙方于开发商交房时，支付甲方其余房款_______元;。

3、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由____承担。

三、甲方的义务为：

1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权益转让;。

四、乙方的义务：

1、乙方负责支付该房屋的水、电、煤气、有线电视等相关进户费用;。

2、该房屋的维修基金由乙方承担;。

八、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方(卖方)：住址：身份证号：电话：

乙方(买方)：住址：身份证号：电话：鉴于：

1、甲方于年月日购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)为期房，该房屋相关信息见《商品房买卖合同》(合同编号：)。

2、在本合同签订前及签订中，乙方已确实充分的了解该房屋为期房的事实，并自愿同意向甲方购买该房屋。因甲方尚未取得该房屋的房地产权证，甲乙双方无法进行产权变更登记。现甲乙双方经过平等、自愿协商，就该房屋转让事宜达成如下协议，以兹共同信守：

一、该房屋权属状况。

1、甲方将其购买的位于的房屋一套(以下简称“该房屋”)转让给乙方，乙方自愿受让该房屋。

2、该房屋所在楼层为层，该房屋用途为，建筑面积平方米。

二、该房屋价款及付款方式。

甲乙双方经协商一致同意，乙方以总房款人民币100万元整(大写：壹佰万元整)受让该房屋，乙方分三笔向甲方支付购房款：

1、乙方于年月日之前支付甲方第一笔购房款人民币元整(大写：);。

2、乙方于年月日之前支付甲方第二笔购房款人民币元整(大写：);。

3、乙方于年月日之前支付甲方第三笔购房款人民币元整(大写：)。

三、甲乙双方的义务。

2、乙方负责支付该房屋的水、电、天然气、暖气、宽带、有线电视等相关进户开户费用;。

3、因该房屋而产生的相关税费及公共维修基金由乙方承担;。

4、自本合同签订之日起，由乙方承担因该房屋而增加或产生的任何费用，及该房屋的一切风险。

四、违约责任。

3、若乙方未按本合同约定时间支付每笔购房款的，每逾期一日，乙方应按照本合同约定总房款的千分之五支付甲方违约金。逾期超过三十天的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按照本合同约定的总房款的20%向甲方支付违约金。

五、附则。

1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

甲方(卖方)：身份证号：电话：住址：

乙方(买方)：身份证号：电话：住址：

甲、乙双方本着平等、自愿的原则经协商一致，就位于房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：

一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：

1、甲方于年月日与房地产开发有限公司(以下称开发商)订立《内部认购书》(以下称《内部认购书》)，该认购书约定：甲方以人民币元整(其中已付开发商元整，并商定于签订《商品房买卖合同》后，甲方贷款元整，合计元整)的总价款购买位于的房屋(房屋建筑面积平方米，及平方米车库一个)一套(以下称该房屋)：房屋相关信息见《内部认购书》。上述合同为甲方与签订的内部认购书，甲方由于开发商未取得预售许可证，故未签订《商品房买卖合同》，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该房屋的上述情况。

2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿承担由此产生的一切责任。

二、甲、乙双方经协商一致同意，乙方向甲方支付房款人民币187000.00元整，大写：人民币;并由乙方在其与开发商签订《商品房买卖合同》后向开发商支付余款元整，合计元整，买卖该房屋。

三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：

1、乙方于签约当天，即年月日以方式，支付甲方房款人民币元整;。

2、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他所有手续费用由甲方承担。

四、甲方的义务为：

1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让;。

2、甲方应在签约当天，即年月日协助乙方在开发商处办妥该房屋权属转让手续;。

4、甲方保证无故意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项;。

5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款元整后，甲方与开发商签订的《内部认购书》自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。

五、乙方的义务：

1、乙方按时支付应向甲方支付的房款元整。

2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。

六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

期房补交协议书篇十七

甲、乙双方经协商一致就甲方将位于郑州市管城区塔湾路的学校股份转让给乙方的相关事宜达成协议如下：

一、甲方确认其为所转让的学校的唯一所有人，甲方转让给乙方该学校100%股权。

二、股权转让价万元（人民币万元整），乙方以现金或转账的形式支付给甲方。

三、双方在达成股份转让协议后，乙方即当场交付定金元，交付定金后三天之内（含节假日）甲方及对学校进行资产清点并向乙方出示。甲方保证资产清点时所出示的资产清单与实物相符，甲方保证签订本协议时无第三人向学校主张债权，学校无税款及其他行政事业收费项目的拖欠、无员工工资及福利拖欠，如保证与实际情况不符则视为甲方违约，需向乙方支付违约金元。

四、在双方转让协议签署后且办学许可证，收费许可证、税务登记证等相关证件变更登记手续变更事宜未完结前学校以及甲方与学校有关的所有债务由甲方承担。

五、甲方在本协议签订后应立即进行办学许可证，收费许可证、税务登记证等相关证件变更登记手续。国家职能部门相关文件及证照变更相应费用由乙方承担，变更手续完成（变更手续完成指政府职能管理部门审核公示变更结果，法定代表人或负责人为乙方），乙方给付甲方现金或转账万元（人民币万元整）。如果无法办理变更办学许可证、收费许可证、税务登记证等相关证件甲方需要双倍返还乙方所支付的定金，并赔偿乙方的相关损失。

六、本协议签订后，如有学生与学校存在培训教育关系或者有教师与学校存在劳动关系，甲方应在办学许可证，收费许可证、税务登记证等相关证件变更登记手续办理完毕前解除与学生、老师的法律关系，否则视为甲方违约。

七、学校办公所在地的场地租赁费用问题，双方协商如下：

八、转让协议生效前甲方所涉及的学校债权债务由甲方依法承担，如果依法追及承担赔偿责任或连带责任的，由甲方承担相应责任。办学许可证，收费许可证、税务登记证等相关证件变更登记手续办理完毕后，学校一切债权债务与甲方无关。

九、本协议生效后学校所有的收费和支出由乙方负责。乙方拥有对学校的所有权和决策权以及经营权。

十一、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，由双方协商解决。协商不成时，提交学校所在地有管辖权的人民法院依法裁决。

十二、凡本协议自将以双方签字且办学许可证，收费许可证、税务登记证等相关证件变更登记手续办理完毕时生效。

十三、本协议正本一式两份，各执一份。

甲方：______________________。

乙方：______________________。

时间：______________________。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。