最新工程协议书怎么怎么写(汇总14篇)

  • 上传日期:2023-11-12 19:00:33 |
  • ZTFB |
  • 13页

是提高工作效率和提升综合能力的重要环节。总结应该包括过去的成绩和经验,同时也要提及改进和学习的方向。在下面的范文中,你能看到一些优秀总结的写作技巧。

工程协议书怎么怎么写篇一

甲方(发包方):联系方式:

乙方(承包方):联系方式:

甲方给予乙方装修工期为20xx年20xx月日,在无特殊情况下,双方不得拖延时间,如出现重大问题,哪方责任由哪方负责。

承包方式为乙方包清工(只包水电、泥工、木工、油漆)。

关于材料供应的约定:全部工程用材料均由甲方提供并负责到工地。(包括油漆刷、滚筒等)。

甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应该按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责组织施工,由于施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。

为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单。甲方应该按时提供乙方所需的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工程延误后果由甲方承担。

5、按图纸、协议完成水电、泥工、木工、油漆工程量,如有改动需要甲乙双方协商决定。工程量详细清单见后页。

6、付款方式:工程包工总额_________元,本合同签订后,甲方支付__________元,中期支付_________元,实际竣工验收后一次付清。

7、乙方责任:乙方应保质保量,按时完工,如乙方出现装修质量问题,甲方有权拒付工程款。

8、以上协议望共同遵守,未尽事宜,双方再协商。

9、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。

甲方签字:联系方式:

乙方签字:联系方式:

工程协议书怎么怎么写篇二

工程编号:合同编号:

深圳市建设工程施工合同。

(适用于招标工程固定单价施工合同)。

工程名称:工程地点:发包人:承包人:

20xx版。

编制说明。

本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在20xx版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上,由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。

本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同,包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程,是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。

本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时,不得对“通用条款”部分进行调整;并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确;同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。未经编制单位许可,任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。

目录。

工程协议书怎么怎么写篇三

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

一、工程名称:长安区教师花园小区4#、5#楼。

二、工程地点:西安市长安区青年南街。

三、承包方式:只包工不包料(含所有施工机具)。

四、承包内容:室内外填土及夯实。

五、承包单价:室内填土元/m3、室外填土元/m3(含灰土)。

六、付款方式:乙方完成承包范围内的全部工作内容并经甲方验收合格后,甲方付给乙方全部工程款。

七、质量及工期要求:

1、回填土厚度不大于300㎜、压实系数不小于0.94同时高、表面平整度等技术指标必须符合国家验收规范要求,对不符合要求的乙方必须返工处理,并承担因此造成工期延误而给甲方带来的损失。

2、因乙方原因造成中途停工或退场的损失,由乙方全部承担,并按乙方以完工程量的60%进行结算。其余40%不予结算。

八、安全要求:

1、乙方必须遵守甲方现场的一切规章制度,对不服从甲方管理的人员甲方有权勒令其退场。

2、乙方应随时检查自己的用电设备状态是否正常,发现问题应立即停电检修,不得带病作业。

3、乙方在施工中应经常教育职工注意安全,对因乙方违规操作而造成的人员伤亡或财产损失甲方概不负责。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________。

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

工程协议书怎么怎么写篇四

委托人(甲方):__________________。

受托人(乙方):__________________。

兹由甲方委托乙方办理工程审计业务,经双方协商同意共同遵守如下条款。

一、委托审计项目名称、目的______________________________________________________________。

二、委托审计的时间。

自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。

三、委托审计的方式。

______________________________________________________________。

四、双方责任。

(一)甲方须向乙方提供真实、准确的资料;

(三)乙方有为甲方所提供的资料、文件及审计报告书内容等进行保密的义务。

五、双方违约责任。

(二)甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议,不得索要已支付给乙方的款项;

(四)乙方在甲方的积极配合下,不能按期完成审计工作,或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议,应视为违约,违约金为总协议的25%。

六、收费标准及结算方式。

(一)收费标准:_____________________________________________。

(二)结算方式:按收费标准,经双方协定,由甲方预付乙方审计费_________元,待审计验证结束后一次结算。

七、其他事项。

(一)甲方须向乙方提供审计工作中必要的交通、食宿等费用;

(二)本协议经双方签字,并加盖单位的公章或合同专用章后,即发生法律效力;

(三)本协议正本一式三份,具有同等法律效力;

(四)如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件,导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议,所遗留问题由双方协商解决。

甲方(公章):__________。

法人代表(签字):______。

联系人:________________。

地址:__________________。

电话:__________________。

开户银行:______________。

帐户:__________________。

_________年_____月____日乙方(公章):__________。

法人代表(签字):______。

联系人:________________。

地址:__________________。

电话:__________________。

开户银行:______________。

帐户:__________________。

_________年_____月____日。

工程协议书怎么怎么写篇五

立协单位 (以下简称 方)

为将甲方 工程 房。为高质快速、安全完成施工任务,现将 幢

房土建结构工程式承包给乙方施工,根据合同法及有关规定,经双方共同协商,特立以下协议,希共同遵守。

1、工程名称:

2、工程地点:

20xx 年10 月2 日-------20xx 年 月 日。具体根据实际施工进度情况而定。(如遇不可抗拒的自然灾害,施工工期相应顺延)。

清包 (包括泥工、木工、钢筋)

1、混凝土工程、(包括预制过梁、砼砖、垫块、预埋件预埋及结构完成后垃圾清理等)

2、墙体砌筑(包括施工洞砌筑、室外踏步等)

3、土方工程、(包括基坑修土等)

4、钢筋工程、(包括拉结筋预埋、凿出、焊接预埋件及零星钢筋工程)

5、模板工程、(包括满堂承重架、穿墙螺杆焊接止水片、零星木工活、条子、木桩等)

6、本工种临时工棚搭、拆,走道搭、拆等。

7、临设工程、(包括宿舍、食堂、仓库、门卫、养护室、临时道路、现场抽水、平整、材料搬运、归堆等)

1、价格:按实际建筑面积为准。每平方米 元

2、施工现场作业人员生活费按实际施工人员每人每月500 元,班组长每人每月1000 元。到结构完成结帐85~95 %工程款。余款到竣工验收合格后一个月内结清。

乙方必须严格按设计要求和施工规范规定施工、强化管理、精心施工。认真工作。每一道工序必须有技术人员严格把关。保证工程质量一次验收合格,如达不到一次验收合格要求的。一切整改、返工材料、人工均由乙方自负。

1、 甲方提供施工篮图3 套,复印施工图3 套

2、 及时提供施工需用的材料及施 工机械设备、配件等。

3、 甲方提供临时宿舍。食堂及饮食用具(蒸饭箱。茶箱等)。水、电等给予方便。

4、 施工用所有机械(除手用小机械外)均由甲方提供并负责配件购置和修理。反斗车损坏由甲方购置配件,乙方自行修理。

5、 由于甲方原因造成乙方中途停工、窝工现象,甲方应承担相应的误工损失。

6、 及时发放职工生活费。

乙方作业人员严禁偷盗他人和工地财物。严禁无理取闹。打架斗殴。如有出现给予乙方100~1000 元的经济处罚。直到将肇事者送公安机关。

工程协议书怎么怎么写篇六

甲方:

乙方:

经甲乙双方友好协商,甲方租用乙方工程车,车号 ,承运土方一事,达成如下协议。

1、

2、 甲方租用乙方工程翻斗车,车主姓名结算方式:经双方协商500米内每车500米以外一公里以内每车元。车干够天结算一次运费。因拖延时间不结账乙方有权停车。在停车期间造成的损失由甲方承担。

3、

4、

5、 施工地点: 甲方提供油料,驾驶员食宿。 在施工期间因甲方造成停工,甲方赔偿乙方损失,按每天每辆车 元计算。

6、 如因甲方手续不全,导致执法部门扣车,损失由甲方承担,也按每车每天

7、

8、 如因乙方车辆正常而无故停车,责任其损失由乙方承担。 在施工中,因驾驶员违章操作造成的安全事故,由乙方自己承担,如山体滑坡、塌方、落石等造成的车辆损失及人身安全由甲方承担。

9、 如有未尽事宜,双方友好协商解决,如协商解决不成,交由乙方居住地人民法院裁决。

10、 本协议一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。

甲方:乙方:

年月 日 年月 日

工程协议书怎么怎么写篇七

发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。

甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对签定工程质量保修书。

1、乙方所完成的工程,在通过有关部门竣工验收后,在质量保修期内,应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访,知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷,便于双方。

总结。

经验,在以后的工程施工中得以解决提高。

2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次,直至质量保修期届满。

3、回访对象为:甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。

二、工程质量保修范围和内容。

1、乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。

2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围,不属于甲方责任。

三、

质量保修期。

保修期限为壹年,实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。

四、质量保修金:本工程质量保修金按本工程结算总价的%计取。

五、质量保修金的返还:质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。

六、质量保修责任。

1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题,乙方应免费维修、更换;如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏,乙方负责有偿维修(只收取材料费,不收取人工费)。

2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件,换下的配件属于乙方的财产,更换上去的配件则成为甲方的财产。

3、在保修期内,一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修,发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。

4、发生下列情况时,甲方可委托他人修理,因此产生的一切费用(包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失)由甲方直接从质量保修金内扣除,不足部分由乙方在5日内补足,并补足原有的质量保修金:

(1)乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复;

(2)乙方对同一部位经两次维修仍未修复的5、质保期内如出现设备、材料更换情况,则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。

6、在保修期内,由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题,责任均由乙方承担。

7、若因乙方拖延,推诿而导致业主一切损失的,或因此造成甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)经济损失和法律责任时,而相关质保金总额又不足以支付的,甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)有权向乙方追索,直至向人民法院提起诉讼。

8、乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净,并取得业主和甲方(或物业公司)的验收签字。

9、以上保修期保修回访记录,以及乙方是否履行保修责任,最终以业主和甲方(或物业公司)签字认可为准,若无业主和甲方(或物业公司)签字,甲方将拒付应付的保修金。

本工程质量保修书作为施工合同附件,与施工合同具有同等的法律效力,其有效期限至保修期满。

(甲方):(乙方)。

法定代表人或委托代理人(签字):法定代表人或委托代理人(签字):

联系电话:联系电话:

经办人(签字):经办人(签字):

合同签订时间:

工程协议书怎么怎么写篇八

关于乙方诉甲方建设工程合同纠纷一案,经甲乙双方协商一致达成协议如下:

1. 甲方向乙方支付工程款及相关费用共计:550万元人民币。付款方式为分期付款,并约定根据2、3条款的完成情况于20xx年9月10日前支付100万元,20xx年10月支付100万元。从第三个月起甲方每月30日前向乙方支付50万元,直至甲方付清所有款项止。甲方不能按时支付款项,支付所欠款项的20%的违约金。若因乙方造成的原因,甲方不支付违约金。

2. 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项后,应将涉及该工程的有关工程的所有技术资料转交给甲方,甲方出具收到手续,否则甲方第二次付款时间将延至乙方交付材料时。

3. 乙方在甲方开始付款第一笔100万元款项前,应将涉及该工程的屋顶防水工程做完并验收合格,否则甲方第一次付款时间顺延至屋顶防水工程验收合格时。

4. 乙方给甲方提供有关该工程的所有工程款项的发票,甲方向乙方另行支付开具发票的费用10万元人民币。

5. 本协议自签署之日起三日内,双方应向济南市长清区人民法院提交本协议一份,申请法院出具调解书。

6. 双方关于该建设项目的纠纷至法院出具调解书后终结,今后互不追究。但乙方仍应承担国家的建筑物的保修、维修等义务。

7. 本协议自甲、乙双方签字或盖章后生效,本协议一式叁份,甲、乙双方各持一份,济南市长清区人民法院一份,同样有效。

甲方(签字或盖章):

法定代表人:

地址:

乙方(签字或盖章):

法定代表人:

地址:

20xx年月日

工程协议书怎么怎么写篇九

发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。

现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工,为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议:

一、承包内容。

1、项目名称:城北公交客运站场综合车间。

2、工程地址:鹤城区盈口乡炉天冲村。

3、承包性质:单包形式(包括整个工程架子及人工工资)。

二、承包价格。

此工程总面积约有2万平方米(具体以实际工程图纸为准)单价为60平方米,总造价约有132万元。

从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。

三、

付款方式。

1、施工阶段:甲方按乙方施工进度付给乙方适应生活费,其余费用由乙方自行垫付。

2、待工程竣工验收合格后,甲方付给乙方总工程款70%。

3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。

四、施工工期。

乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工,主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。

本工程质量要求为优衣工程,在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。

六、施工安全。

乙方必须建立安全施工管理制度,对工人加强安全教育工作,做到“安全第一,文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故,其责任和一切经济损失一权由乙方承担,甲方不承担任何法律及经济责任。

七、其它。

1、待工程每完成一层,乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部,待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。

2、本协议未清事宜,甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。

3、本合同一式二从,甲乙双方各执一从,双方签字确认后生效,工程结算账清后失效。

甲方(盖章):乙方(盖章):

甲方签字:乙方签字:

工程协议书怎么怎么写篇十

发包人:

承包人:

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

二、承包范围:

承保范围:综合楼内外墙漆(包工、包料、包安全、包验收)。

三、合同工期:开工日期:20xx年7月20日,竣工日期:20xx年8月20日。

四、质量标准等级。

工程质量标准:本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准和xx省地方标准,如果xx省地方规定标准高于国家标准,按其中xx省地方规定的标准执行,如果xx省地方规定标准低于国家标准的,按国家标准规定的执行,工程质量等级按样板施工及验收。

五、工艺要求:按图纸要求施工。

六、合同价款结算方式。

外墙:按实际施工面积每平方米人民币15元结算。所有空间包括:门窗、阳台不得计算。线条按15元/米计算。

内墙:按实际施工面积结算,每平方米人民币14元。

楼面葡萄架,按展开面积每平方米19元结算。

七、付款方式。

内外墙完工付工程款的80%,余款待工程竣工验收后一次性付清。保修金按国家规定留3%。一年后付清。

八、质量要求。

承包人确保漆面3年不褪色,否则无条件返工,并承担相关费用。

九、安全。

承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。

承包人应保证安全生产,听从现场管理人员的指挥和安排,由于承包人安全措施不力或违章操作,不听劝阻,参照公司管理奖罚制度给予重罚,若因承包人自身原因造成的一切安全责任事故,均由承包人承担,一律与发包人无关。如果没有按时完工,每天罚款300元。

承包人必须自己配合提供水电场地,十、本合同一式二份,发包人一份,承包人一份,双方签字盖章后生效。

发包人:承包人:

年月日年月日。

工程协议书怎么怎么写篇十一

甲方(委托方)南通大辰建设集团有限公司乙方(检测方)如皋市建筑工程质量检测中心学校幼儿园工程进行检测,并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致,签订本合同。

一、工程概况:

工程名称:如皋市外国语学校附属幼儿园结构类型: 框架 建筑面积:11658平方米

施工单位: 南通大辰建设集团监理单位:如皋市规划设计院 鉴证人员:汤友云

工程监督注册号: 工程地址:位于如皋市政法路以西,如皋市检察院以北 建设单位:如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人:朱建梅 电话:

二、检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括:

三、检测程序

1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。

2、需乙方现场抽样,甲方需提前一天(扣除节日)通知乙方。

3、每次送样或乙方现场抽样,甲方须填写检委托单,明确样品的相关信息及检测要求。

四、检测收费:

按实际建筑面值计算,计取标准为付费方式:

1、工程竣工验收结束后一次性结清。

2、甲方对检测项目费用有异议的,应及时与乙方协商,但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。

五、甲方的权利和义务

1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件,并对资料的可靠性负责。

3、甲方委托检测前,应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方,鉴证人员发生变更的,甲方应及时书面通知乙方。

4、在委托见证取样类样品检测前,甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式,并经见证人员和取样人员当场签字确认。

5、检测项目属工程类检测的,甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证,并在现场检测原始记录上签字确认。

6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商,为乙方提供必要的外部工作条件。

7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。

8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权,合同执行过程,可随时查询。

9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

六、乙方的权利和义务

1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料,包括建设工程检测资质证书,计量证书的复印件。

2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。

4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

5、检测结果不合格的,乙方应在获得检测结果后日内通知甲方(节假日除外)。

6、按检测相应的服务内容收取检测费用,并出具检测费用清单。

七、违约责任、

1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的,甲方应当承担相应的经济损失,并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结论判断错误的,乙方应进行更正或免费重新进行检测,给甲方造成损失的应予以赔偿,由甲方原因造成上述错误的除外。

八、附则

1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份,双方各执1份。

2、双方发生争议的,可协商解决,或向有关部门申请调解;也可提请仲裁。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

法定代表人(签字) 法定代表人(签字)

工程协议书怎么怎么写篇十二

甲方:身份证号:电话:

乙方:身份证号:电话:

甲乙双方经平等协商,就合伙承包工程事宜达成一致意见,共各方信守。

一、合伙宗旨:在合法合理的前提下,搞好工程建设,进而实现各方利润最大化,共享收益,共担风险。

二、合伙经营项目和范围:合伙项目以公司中标合同确认的施工项目内容和范围为准。

三、合伙期限:合伙期限至合伙施工的项目完工,各方结算完毕为止。

四、出资方式:甲方负责现金出资;乙方负责施工,并由甲方负责工人工资的发放。

五、盈余分配及债务承担:

1、盈余分配:盈余以甲乙双方6:4的比例加以分配。

2、合伙如产生债务,先由合伙财产偿还,合伙财产不足清偿时,以各合伙人的约定的出资为依据,按比例承担。

六、退伙:合伙期间原则上不得退伙;如遇到特殊原因确需退伙的,应经两方协商同意;

七、合伙期满:合伙期满,甲乙双方按合伙协议进行结算,盈、亏均按比例进行分配、承担;一方分配的应收款另一方有协助收回的义务。

八、违约责任:合伙人一方违反本协议其它约定,给另一方造成损失的,应承担赔偿责任。

甲方:乙方:

20xx年x月x日 20xx年x月x日

工程协议书怎么怎么写篇十三

承判人:

承判工程:

经xx物业管理(s)有限公司和承判人双方核对并同意:

一、最终结算工程款项如下:

1、完成合约工程金额:

2、额外工程金额:

3、代工金额:

4、其它金额:

共计总金额:

二、总金额中应扣除的项目:

1、公司代支付材料及垫付等金额:

2、其它扣款:

三、实际支付金额(总金额-扣除金额):

截至20年月日止支付承判金额:

其中:第一次:第二次:

尚有保固金额:

上述保固金额将于年月日保养期满验收后发还。

双方对上述结算数据今后不得提出异议,特立此据。

立协议人:xx物业管理(s)有限公司代表:。

承判人:代表:。

日期:20年月日

工程协议书怎么怎么写篇十四

借款方:_________。

根据国家规定,借款方为进行基本建设所需的贷款,经贷款方审查发放。为明确双方责任,恪守信用,特签订本合同,共同遵守。

第一条借款用途_________.第二条借款金额借款方向贷款方借款人民币(大写)_________.预计用款为_________年_________元;_________年_________元;_________年_________元。

第四条借款期限借款方保证从_________年_________月起至_________年_________月止,用国家规定的还款资金偿还全部贷款。预定为_________年_________元;_________年_________元;_________年_________元。贷款逾期不还的部分,贷款方有权限期追回贷款,或者商请借款单位的其它开户银行代为扣款清偿。

第五条因国家调整计划、产品价格、税率,以及修正概算等原因,需要变更合同条款时,由双方签订变更合同的文件,作为本合同的组成部分。

第六条贷款方保证按照本合同的规定供应资金。因贷款方责任未按期提供贷款,应按违约数额和延期天数,付给借款方违约金。违约金的计算与银行规定的加收借款方的罚息计算相同。

第七条贷款方有权检查、监督贷款的使用情况,了解借款方的经营管理、计划执行、财务活动、物资库存等情况。借款方应提供有关统计、会计报表及资料。

借款方如果不按合同规定使用贷款,贷款方有权收回部分贷款,并对违约使用部分按照银行规定加收罚息。借款方提前还款的,应按规定减收利息。

第八条本合同条款以处的其它事项,双方遵照《中华人民共和国合同法》的有关规定办理。

第九条本合同经过签章后生效,贷款本息全部清偿后失效。本合同一式五份,签章各方各执一份,报送主管部门、总行、分行各一份。

借款方(盖章)_________贷款方(盖章)_________。

负责人(签字)_________负责人(签字)_________。

地址:_________地址:_________。

签订地点:_________签订地点:_________。

您可能关注的文档