2023年监理退场协议书(通用20篇)

总结是一种追溯和归纳的过程，可以帮助我们更好地理解和把握事物。总结时要注意结构完整，逻辑清晰，避免重复和冗长。这些总结范文能够帮助你更好地理解总结的重要性和作用。

监理退场协议书篇一

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于年月日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议：

二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。

三、截止到年月日，甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。

甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：经办人：经办人：

电话：电话：

日期：年月日日期：年月日

监理退场协议书篇二

甲方（承租方）：

乙方（出租方）：

根据前方工程施工情况，现已不需使用设备，甲方于 年 月 日通知乙方设备退场，乙方接到甲方通知并同意甲方退场要求。现甲乙双方就租赁设备的退租达成以下协议：

二、甲方通知乙方退场后，将租赁设备相关手续等，经双方确认后移交经营部做结算。

三、截止到 年 月 日，甲乙双方签订的设备租赁合同已全部执行完毕，双方不存在任何经济纠纷等遗留问题，甲乙双方对此不存在任何异议。

甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）： 经办人： 经办人：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

监理退场协议书篇三

工程名称：

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：

三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的责任，不可把责任往甲方身上推。

本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。

身份证号码：身份证号码：

电话号码：电话号码：

发包人（甲方）签字：承包人（乙方）签字：

20xx年4月9日。

监理退场协议书篇四

编号：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：

一、退场说明。

乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的`人民法院提起诉讼。

五、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方：

法人代表：

（委托代理人）。

日期：年日

法人代表：（委托代理人）月。

监理退场协议书篇五

甲方：

乙方：

因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：

一、工程项目。

1、工程名称：

2、工程地点：

二、相关事项。

1、退场时间年日。

2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。

3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。

三、甲乙双方于签订的工程协议自动终止。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。

甲方：（签字）乙方：（签字）。

年月日年月日。

监理退场协议书篇六

甲方：

乙方：

因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：

一、工程项目。

1、工程名称：

2、工程地点：

二、相关事项。

1、退场时间：

2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。

3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。

三、甲乙双方于签订的工程协议自动终止。

四、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后即办理现场移交手续并立即生效。

甲方：（签字）乙方：（签字）。

日期：

监理退场协议书篇七

回答完题目后，考官就会让你离开考场。记住，在离开时，不要带走桌上的任何东西，可以双手将椅子轻轻移回原位，一定要记住和考官道谢，有些考生在回答第3题的时候考官就开始打分了，所以最后回答完的礼貌就不那么重要了，其实不然，你并不知道考官到底什么时候给你打分，他也不可能和你汇报一下。所以一定要把你最好的精神面貌坚持到最后。

另外，一个得体的结尾尽管不能完全掩盖你前面的可能的缺陷，但对你的面试形象的最后形成大有益处。考生走出考场，考官们可能要相互交流一下对你的印象，并做出初步总结，力求达成共识。这样，你的告别就能在很大程度上影响这一共识的形成。巧妙的收尾能巩固考生和考官们在短时间内通过沟通建立起的.情感联系，并以画龙点睛之笔，让其在面试结束后的自然地延续。

注意，面试结束退场时不应有下列言行：

监理退场协议书篇八

甲方：

乙方：

因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：

一、工程名称：

二、工程地点：

一、退场时间年日。

二、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。

三、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。

甲方：（签字）乙方：（签字）。

年月日年月日。

监理退场协议书篇九

监理方：_________。

依据《中华人民共和国协议法》，_________(以下简称发包方)与_________(以下简称监理方)，就本项工程建设有关事项，经双方协商一致，订立本协议。

第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外，具有本条所赋予的涵义：

1.“工程项目”是指发包方委托监理方实施建设监理的工程建设项目。

2.“发包方”是指承担直接投资责任的、委托监理业务的法人以及其合法继承人。

3.“监理方”是指承担监理业务和监理责任的法人以及其合法继承人。

4.“监理机构”是监理方派驻本工程项目现场直接承担监理业务实施的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

5.“建设工程监理”是监理工程师根据本协议约定履行其职责，包括正常的监理工作和额外的监理工作。

6.“总监理工程师”是由监理方提名并经发包方同意后，委派到监理方履行本协议的现场负责人。

7.“承包方”是指与发包方签订工程建设协议的施工人。

8.“天”是指任何一个午夜至下一个午夜之前的时间段。

9.“月”是根据公历从一个月份中的任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时段。

10.“本协议”指经双方签署并生效的本监理协议。

11.“工程建设协议”是指发包方与承包方所签署并生效的有关本工程项目建设的协议。

12.“进驻”是指监理方和监理方人员进入工地，开始实施或准备实施监理业务的行为。

13.“现场”是指建设项目实施的场所。

14.“地方法规和规章”是指省级人民代表大会或常务委员会和人民政府所制定的法规和规章。

第二条本协议适用的语言文字为汉语文字。

第三条适用法律、法规、规章和监理依据。

适用于本协议的法律、法规和规章是中华人民共和国法律、行政法规以及国务院有关部门的规章和工程所在地的地方法规和规章。

监理工作的依据是国家的法律、法规、规章和技术标准、经有关部门批准的工程项目建设文件以及工程建设协议文件和本协议文件。

第四条发包方委托监理方按本建设监理协议要求进行项目的建设监理。

一、工程概况：

1.工程名称：_________。

2.工程地点：_________。

3.工程规模及特性：_________。

5.工程总工期：_________。

二、监理范围：按照协议条款中约定的范围承担监理业务。

三、监理内容：按照协议条款中约定的内容承担监理业务。

四、工程建设监理的期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

五、建设监理报酬为(大写)_________元，由发包方按本协议条款约定的方式、时间向监理方结算支付。

第五条建设监理协议的组成文件及解释顺序。

一、监理委托函或中标函。

三、监理实施过程中双方共同签署的补充文件。

五、监理招标书(或委托书)。

六、监理投标书(或监理大纲)。

上列协议文件为一整体，代替了本协议书签署前双方签署的所有的协议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。

第六条通知与联系。

发包方应当授权一名熟悉本工程情况、能迅速做出决定的常驻代表负责与监理方联系并通知监理方。更换常驻代表，需提前通知监理方。

在协议实施过程中，双方的一切联系均以书面形式为准。特殊情况下可先口头或电话通知并即补书面通知。

第七条本协议书的开始、完成与变更。

1.按本协议书规定的全部有效的签字盖章完成后，本协议书立即生效。

2.监理方应按本协议书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

3.监理方应按本协议书特殊条款中所订明的期限完成服务。

4.如果情况变化，致使协议书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

5.如果如本协议书需延长(不可抗力等)，双方应签订补充协议，或在特殊条款中事先加以说明。

6.协议签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，协议双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

第八条监理方的义务和责任。

1.监理方应在协议条款约定的时间内，向发包方提交监理规划、监理方以及委派的总监理工程师和主要监理方人员的名单、简历。

2.监理方应按照协议条款约定的监理范围和内容，在约定的时间内，按监理规划派出专业配套、符合资格条件的监理方人员进驻施工现场，组建监理方，编制监理细则，并正常有序地开展监理工作，完成本协议所约定的监理任务，并承担相应的监理责任。

3.在监理期限内，监理方可根据工程进展情况和监理业务量的大小，对监理方和人员进行合理的调整。更换总监理工程师须经发包方同意，同时应保持其他主要监理方人员的相对稳定，如有调整应报发包方备案。

4.监理方应按照国家的有关规定，建立监理岗位责任制和工程质量终身负责制。

5.在监理期间，监理方人员必须遵守监理工作的职业道德和行为规范，运用合理的技能提供优质服务;应坚持“守法、诚信、公正、科学”的原则，勤奋、高效、独立自主地开展监理服务，维护发包方的利益和承包方的合法权益。监理方人员不得受雇于承包方或接受其利益。

6.现场监理方人员应按照施工作业程序及时到位，对工程建设进行动态跟踪监理，工程的关键部位、关键工序应进行旁站监理。

7.监理方人员必须采取有效的手段，作好工程实施阶段各种信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验以及质量检查等资料的完整性和准确性。

8.监理方应认真作好《监理日记》，保持其及时性、完整性和连续性;应向发包方提交监理工作月度报告及监理业务范围内的专题报告。

9.监理方所使用的发包方提供的设备、设施，除有特殊规定外，产权属于发包方。在本协议终止后，应按照协议条款的规定移交给发包方。

10.在本协议期限内或协议终止后，未征得发包方同意，监理方和所有监理方人员不得泄露与本协议业务有关的技术、商务等资料;并应妥善作好发包方所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。

11.如因工程建设进度的推迟或延误超过本监理协议约定的期限，监理方应就延长监理期限与发包方协商并签订补充协议。

12.在本协议约定的期限内，如因监理方和监理方人员违约或自身的过失造成工程质量问题或发包方的直接经济损失，监理方应按本协议条款的规定承担相应的经济责任。

13.监理方因不可抗力的原因导致本协议不能履行或不能全部履行，监理方不承担责任。

14.监理方对承包方因违反有关工程建设协议规定而造成的质量事故和完工(交图、交货、交工)时限的延期不承担责任。

第九条发包方的义务和责任。

1.发包方应负责作好工程建设外部环境的协调工作，为监理工作提供必要的工作环境和外部条件。

2.发包方应按协议条款约定的时间、数量、方式，向监理方提供开展监理业务所需要的有关工程建设的文件资料。

3.发包方应在协议条款约定的时间内，就监理方书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定，并及时送达监理方。超过约定的时间，监理方未收到发包方的书面决定，监理方可认为发包方对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

4.发包方应将总监理工程师和主要管理人员名单以及赋予监理方的权限等内容，在工程开工前书面通知工程建设的承包方。

5.发包方应向监理方提供开展监理业务所必须的工作、生活条件，提供上述条件应在协议条款中明确。发包方不能提供生活、工作条件的应给予补偿。补偿的费用应在协议条款中明确。

6.如双方约定，发包方免费向监理方提供工作人员，应在协议条款中明确。所有这类人员均应被视为监理方的成员并接受监理方的统一安排和使用。

7.发包方应当维护监理方工作的独立性，不干涉监理方监理业务的开展。

8.如因非监理原因使工程建设的进度推迟或延误而超过监理协议约定的服务期限，发包方应接受监理方相应增加监理报酬的要求，并就服务期的延长和增加的监理报酬尽快签订补充协议。

9.发包方应当履行监理协议约定的责任、义务，如有违约，应赔偿因违约给监理方造成的经济损失。

第十条监理方的权利。

1.选择工程施工、设备和材料供应等单位的建议权。

2.对承包方选择的分包项目和分包单位的确认权和否认权。

3.协助发包方签订工程建设协议。

4.工程建设实施设计文件的审核确认权。只有经监理方审核确认并加盖公章的工程师图纸和设计文件，才能成为有效的施工依据。

5.工程施工组织设计、施工措施、施工计划和施工技术方案的审批权。

6.按照协议条款规定的金额范围内，设计变更现场的处置权。

7.按照安全和优化的原则，对工程实施中的重大技术问题自主向设计单位提出建议意见，并向发包方提出书面报告。

8.组织协调工程建设有关各方关系的主持权。

9.按工程建设协议规定发布开工令、停工令、返工令和复工令，发布停工令、复工令应事先征得发包方同意。

10.对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料、构件和工程设备的检查、检验权。但上述的一切检查、检验不免除承包方按有关协议规定应负的责任。

11.对全部工程的施工质量和工程上使用的材料、设备的检验权和确认权;安全生产和文明施工的监督权。

12.工程施工进度的检查、监督权以及工程建设协议工期的签认权。

13.对承包方设计和施工的临时工程的审查和监督权。

14.工程款支付的审核和签认权，工程结算的复核确认和否认权。未经监理方签字确认，发包方不支付任何工程款项。

15.有权要求承包方撤换不称职的现场施工和管理人员。

16.有权要求承包方增加和更换施工设备，由此增加的费用和工期延误责任由承包方自己承担。

第十一条发包方的权利。

1.有权依据本协议对监理方和监理方人员的监理工作进行检查。

2.有权选定工程设计单位和承建单位。

3.有对工程设计变更的审批权。对工程建设中质量、进度、投资方面的重大问题的最终决定权。

4.有对工程款支付、结算的最终决定权。

5.监理方更换总监理工程师须事前经发包方同意，并有权要求监理方更换不称职的监理方人员，直至协议终止。

6.有权要求监理方提交监理月报和监理工作范围内的专题报告。

第十二条监理费用计算与支付。

正常的监理业务报酬，按照协议条款约定的方法计取，发包方应按协议条款约定的期限、方式支付。

监理方根据发包方要求，完成额外监理工作应得到的额外报酬，或因工期延长增加的报酬，应按监理补充协议或协议条款约定的方法计取，其支付方式、期限等应按正常监理报酬的规定进行。

发包方在约定的支付期限内未支付监理报酬，自约定支付之日起到实际支付之日止，还应支付滞纳金或利息。

发包方对监理方提交的监理报酬支付通知书中报酬项目有异议时，应当在收到监理方支付通知书7天内向监理方发出异议通知，由双方协商解决。无异议，按约定支付。

第十三条违约责任。

1.由发包方原因要求终止协议，发包方应至少提前2个月通知监理方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

2.由监理方原因要求终止协议，监理方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。

3.发包方或监理方在接到终止协议通知后，15天内没有答复，可视为本协议终止。

4.违约赔偿费或其他违约事项由双方在特殊条款中具体约定。

监理方在监理过程中提出的合理化建议，使发包方得到了直接经济效益，发包方应按监理协议条件的约定，给予监理方合理化建议奖励。项目提前投产奖按条件约定执行。

第十五条发包方可视监理方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。

第十六条特殊条款。

双方经协商同意签订以下特殊条款以补充协议一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：

1.额外服务：如果发包方委托监理方承担本协议范围以外的任务，发包方应另行补签委托协议。如果发包方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则监理方将此情况及可能发生的影响通知发包方，发包方应增加额外服务费。

2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。

3.在履行协议中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成协议部分或全部不能履行，监理方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。

4.协议签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本协议监理费应作相应调整。

5.发包方向监理方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料(技术要求、通知等)及与被监理项目有关的试验报告等技术资料5份，发包方与承建施工单位签订的协议副本2份。监理方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还发包方。

6.发包方接受监理方提交的需发包方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知监理方。

7.监理方不承担施工中工伤事故的责任。

8.违约金。

(1)由于发包方原因终止协议，发包方支付监理方违约金_________元;。

(2)由于监理方原因终止协议，监理方支付发包方违约金_________元;。

(3)因发包方决策不当而影响工程进度、质量，应由发包方负经济责任。

9.奖罚。

(2)为了促进承建施工单位保证进度、质量和安全，监理方可写出书面材料建议奖励有关人员。具体数额及开支办法由双方协商确定，监理方使用时受发包方监督并且立账备查。

第十七条声明及保证。

一、发包方：

1.发包方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。

2.发包方签署和履行本协议所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对发包方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.发包方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是发包方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

1.监理方为一家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力履行本协议。

2.监理方签署和履行本协议所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。

3.在签署本协议时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对监理方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。

4.监理方为签署本协议所需的内部授权程序均已完成，本协议的签署人是监理方的法定代表人或授权代表人。本协议生效后即对协议双方具有法律约束力。

第十八条保密。

双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。

一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

第十九条不可抗力。

本协议所称不可抗力是指不能预见，不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、政府行为等。

如因不可抗力事件的发生导致协议无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在_________天内，提供事故详情及协议不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止协议或暂时延迟协议的履行。

第二十条通知。

1.根据本协议需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2.各方通讯地址如下：_________。

3.一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方;否则，由未通知方承担由此而引起的相应责任。

第二十一条争议的处理。

本协议受_________国法律管辖并按其进行解释。

本协议在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

1.提交_________仲裁委员会仲裁;。

2.依法向人民法院起诉。

第二十二条解释。

本协议的理解与解释应依据协议目的和文本原义进行，本协议的标题仅是为了阅读方便而设，不应影响本协议的解释。

第二十三条补充与附件。

本协议未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充协议。本协议的附件和补充协议均为本协议不可分割的组成部分，与本协议具有同等的法律效力。

第二十四条协议效力。

本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本协议正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力;协议副本_________份，送_________留存一份。

发包方(盖章)：_________监理方(盖章)：_________。

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。

委托代理人(签字)：_________委托代理人(签字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

签订地点：_________签订地点：_________。

监理退场协议书篇十

鉴于：

1、甲乙双方一致同意解除双方所建立的合同关系；

3、甲乙双方不再向对方主张施工合同中的其他损失或者违约金。 为此，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等自愿，友好协商的基础上，达成以下条款，以资共同遵守。

1、甲乙双方一致确认:甲方之前向乙方支付预付款200万元;

2、甲乙双方一致确认:在前期工作中，乙方用部分预付款购臵临时设施（35万）；

3、甲乙双方一致同意，在本协议签订之日起1日内，乙方即刻支付玖拾万人民币，同时，退还临时设施(临时设施见清单)，并在签订本《退场协议书》一个月内将剩余75万元人民币退还至指定帐户。

指定帐户为：

若乙方未按本协议约定的时间支付款项或者退还临时设施，违约金则从甲方支付预付款之日起，每日按银行同期贷款利率的四倍计算至乙方付清之日止。

4、本协议签订之日起2日内，若施工现场还遗留有乙方物品（包括但不限于机械设备、仪器、各类材料、办公设备、办公用品等等），乙方自愿放弃上述物品所有权，并同意其所有权归甲方，任甲方自行处臵。

同时，若乙方的人员（包括但不限于工人，乙方的'分包单位，乙方的债权人等等）导致甲方无法正常接管施工现场，每逾期一日，乙方自愿承担违约金每天壹万元人民币。

5、甲乙双方一致确认，乙方已做的工程量不计价。

6、甲乙双方承诺：已认真审阅本协议所有条款并完全了解其详尽内容，本协议所有条款均由甲、乙双方协商一致达成，不存在胁迫，欺诈等情形。

7、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，一经签订，即刻生效。

若产生纠纷，则由重庆市九龙坡区人民法院管辖。

甲方： 乙方：

时间 ：

时间：

监理退场协议书篇十一

甲方：

乙方：

因乙方施工队组织不力，对工程管理无成熟经验、资金不足。乙方自愿提出工程退场，甲方同意乙方的要求，就此甲乙双方达成如下退场协议：

1、工程名称：

2、工程地点：

1、退场时间年日。

2、结算金额根据相关法律、法规、合同、现行市场价格给予结算。

3、此协议签订后工地若出现任何前期问题造成的停工等一切损失由乙方承担，甲方有权在一期工程款中扣除。

甲方：（签字） 乙方：（签字）

年 月 日 年 月 日

监理退场协议书篇十二

甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：

三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的`责任，不可把责任往甲方身上推。

本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。

身份证号码：身份证号码：

电话号码：电话号码：

发包人（甲方）签字：承包人（乙方）签字：

20xx年4月9日。

监理退场协议书篇十三

甲乙双方于20xx年11月5日及20xx年4月9日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：

三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的责任，不可把责任往甲方身上推。

本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。

身份证号码： 身份证号码：

电话号码： 电话号码：

发包人（甲方）签字： 承包人（乙方）签字：

20xx年 4 月 9 日

监理退场协议书篇十四

乙方：________________。

为进一步拓展工程建设监理市场，充分发挥双方在工程监理市场中的作用，本着互惠互利的原则，经双方共同协商，就工程合作监理事项达成一致意见，特订立本协议，为了明确双方职责、权利及义务，以利双方共同遵守。

一、本工程以甲方名义商签工程监理合同。

二、甲方负责开具发票并承担国家规定的有关税费(个人所得税除外)。乙方必须提供相应的发票给甲方。

三、监理费的分配：业主付款必须付至甲方指定帐户，甲方收取整个工程项目监理费的23%作为管理费(根据本工程监理合同监理费支付进度收取)。

四、乙方根据工作需要，可自行选聘使用有关专业工程技术人员，并负责支付所聘人员工资费用。乙方不得将甲方公司人员相关证书抵押。

五、乙方接受甲方的指导和监督，重大问题应向甲方及时汇报，甲方应为乙方进行正常工作提供各种便利。

六、乙方必须按照甲方对项目的管理制度和监理程序保证监理工作质量，安全生产，遵守国家、地方法规及监理合同规定，杜绝责任事故发生。如乙方不能保证工作的质量，不能按照甲方对工程监理的管理制度和监理程序做好监理工作，甲方有权不支付相应应给予乙方的'监理费用，如果因乙方工作原因导致甲方被行政主管部门通报批评，甲方有权对乙方停止合作并给予一定的经济处罚，直至解除本次合作监理协议。因工程质量和安全事故导致监理应当承担的责任和相关经济损失支出均由乙方承担。

七、乙方负责对所发生的工作业务资料进行统一编号(按照甲方资料要求归档)，建立资料挡案，以备上级主管部门检查，项目完成后，乙方负责向甲方提供监理竣工验收报告、业务手册。

八、本协议自起正式生效，直至本工程竣工验收后本协议自动失效。

九、在本协议期间，如遇国家或行业主管部门政策性变更及双方公司重大变化等原因，致使本合同无法履行，本协议则自行解除，但甲乙双方必须处理好本协议书规定的经济利益等问题。

十、本协议一式肆份，乙双方各执二份，经双方签字盖章后生效，期满及财务手续结清后自行失效，未尽事宜由双方另行协商。

十一、双方若有重大争议，可由上级主管部门进行协商处理。

十二、本工程如有延期增加监理费，另行计算延期部分的监理费。

监理退场协议书篇十五

工程名称：

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

甲乙双方于______年_____月_____日及______年_____月_____日签订灌口年产60万立方米加气混凝土砌块项目水电与消防安装水电安装两份工程协议书，现由于多方面原因，造成合同无法继续履行。双方协商提出退场，终止合同。双方关于退场达成协议如下：

三、若有乙方班组工人因工资等问题投诉到劳动局或建设局等相关部门，乙方应出面协调并承担一切责任，若工人投诉所欠工人工资属实，乙方应承担付清工人工资的责任，不可把责任往甲方身上推。

本退场协议一式两份，双方各一份，具有同等法律效力。

身份证号码：身份证号码：

电话号码：电话号码：

发包人（甲方）签字：

承包人（乙方）签字：

______年_____月_____日

监理退场协议书篇十六

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它。

有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：

一、退场说明。

因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、约建筑面。

履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康。

乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。

五、本退场协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

甲方：

法人代表：

（委托代理人）。

日期：年日

法人代表：（委托代理人）月。

监理退场协议书篇十七

单位（甲方）：

劳动者（乙方）：

依据《劳动法》、《合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方就解除劳务关系达成如下协议：

1、甲、乙双方依据《劳动法》、《合同法》等法律法规，自_____年_____月_____日起解除双方的劳务协议（退休返聘协议）关系。

2、乙方于_____年_____月_____日进入甲方公司工作，任职岗位为：_______，并于_____年_____月_____日向甲方提出辞职，甲方同意乙方辞职。

3、乙方应在_____年_____月_____日前办妥工作交接手续，归还甲方所有或提供使用的工作物品并共同书面确认。

4、本协议为对解除双方劳务关系的最终处理，解除关系后，乙方不得再以任何理由为由追究甲方的任何法律责任，或因此向劳动行政管理部门投诉。乙方如有违约的，乙方应向甲方支付甲方所承担损失金额的三倍违约金。

5、乙方离开甲方的公司后，乙方对其知悉的甲方尚未公开的商业秘密负有保密义务。如乙方泄露甲方商业机密给甲方造成损失的，因赔偿甲方的经济损失。

6、本协议一式两份，双方各执一份，签字后生效，具有同等法律效力。

甲方：

监理退场协议书篇十八

编号：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：

因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、建筑面积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在____年____月____日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。

履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康。

市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。

乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。

乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。

甲方：

乙方：

日期：

监理退场协议书篇十九

编号：

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：

因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、约建筑面积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在年月日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的.经济遗留问题。

履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。

乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。

乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。

甲方：

法人代表：

（委托代理人）。

日期：年日

法人代表：（委托代理人）月。

监理退场协议书篇二十

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它

有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，结合本工程的具体情况，甲、乙双方经认真、友好协商达成以下补充协议：

因乙方施工的工程安康市余湾移民安臵社区项目、约 建筑面

积，自合同签订至今施工一直不顺，各种非正常问题时常出现，导致我公司项目施工人员、管理人员、资金都遇到了很大的影响，就因此项目情况乙方不再承担其项目施工任务，乙方提出退场申请，经甲方研究并双方友好协商，甲方同意乙方退场，并通知乙方在 年 月 日前办理退场相关手续。乙方在项目部承担的全部合同工程施工中产生的所有经济遗留问题均在“退场协议”中体现，乙方承诺当甲方同意“后”已无其他任何的经济遗留问题。

履约保证金和农民工工资保证金返还按照“甲方与地方政府在安康

市汉滨区人民法院开庭审理裁定后执行”，五个工作日返还清履约金农民工工资保证金。

乙方在本项目的所有债权债务自行承担解决。

乙方在甲方总部所在地的仲裁机构申请仲裁或在甲方总部所在地的人民法院提起诉讼。

。

甲方：

法人代表：

（委托代理人）

日期： 年 日

法人代表：（委托代理人） 月