工程招标书范文简短(精选15篇)
- 上传日期:2023-11-12 06:45:45 |
- ZTFB |
- 13页
总结可以帮助人们更好地回顾过去,为未来的学习和工作绘制出更明确的计划。一个好的总结应该简明扼要地概括出重点和核心内容。总结的范文可以帮助我们更好地了解总结的格式、框架和语言表达,但我们要根据自己的经历和情况进行适当的调整。
工程招标书范文简短篇一
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经_________(建设主管部门)批准,_________(建设单位)对_________建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
一、招标工程的准备条件:
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部、委、或省、市、自治区)年度计划;。
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;。
3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实;。
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;。
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二、工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位:_________。
三、工程可供使用的场地、水、电、道路等情况:_________。
四、工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:_________。
五、工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:_________。
六、组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:_________。
七、报名、投标日期、招标文件发送方式:
1.报名日期:_________年_________月_________日;
2.投标期限:_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
3.招标文件发送方式:_________。
八、开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
1.开标时间:_________年_________月_________日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
2.评标结束时间:_________年_________月_________日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
3.开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,_________等单位参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作。
4.中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。
评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订_________建筑安装工程承包合同。
九、其他:
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。
投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
建设单位(招标单位)(盖章):_________。
地址:_________。
联系人:_________。
电话:_________。
_________年____月____日。
附件。
施工图纸、勘察、设计资料和设计说明书(略)。
建筑安装工程内容一览表(略)。
工程招标书范文简短篇二
_____________市_________公司:
1.根据已收到的《一工程招标文件》,遵照《一市重点建设工程施工招标投标管理办法》的规定,我方经考察现场和研究上述工程的招标文件后,我方愿以招标方预算造价下浮_____%承包上述工程的施工、竣工和保修。
2.如果我方中标,我方将按照规定提交质量、工期履约金各______元。
3.一旦我方中标,我方保证在_______年______月______日开工,______年______月______日竣工,即_______天(日历天)内竣工并移交整个工程若违约,除罚没全额的工期履约保证金外,每延迟一天再罚_______元。
4.如我方中标,我方保证使施工的工程质量达到市优。若违约,除罚没全额的工期履约的保证金,再按结算总价的_________%人作为违约处罚金。
5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
6.除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书、本招标文件、我方的投标文件将构成约束我们双方的合同文件。
7.根据惯例,我方将承担所有的投标费用。
投标单位(盖章):________________。
法定代表从(签字并盖章)。
__________年_________月_________日。
工程招标书范文简短篇三
招标代理机构:_________________。
目录。
招标公告、投标邀请书格式。
第一卷投标须知、合同条款及合同格式。
第一章投标须知。
第二章合同条款。
第三章合同格式。
第二卷工程技术要求及施工规范。
第四章工程技术要求。
第五章工程规范。
第三卷投标文件格式。
第六章商务标投标文件格式。
第七章技术标投标文件格式。
第四卷工程量清单。
第八章工程量清单。
第五卷图纸。
第九章图纸。
附:评标办法。
工程招标书范文简短篇四
改造工程招标书经学院领导批准,现对___________改造。本着“公平、公正、公开”的原则,___________学院对_____________工程项目采取公开邀标方式确定施工单位进行改造施工。
一、招标须知:
1、施工地点:
2、改造方案:见图纸。
3、投标单位资质要求:投标单位应有施工资质和项目经理证书。
4、招标范围:_______________注:投标方根据发标方提供的改造方案,提出改造工程的施工图(含水卫、电、气施工图纸),提出合理工程报价(决算时根据实际发生的工作量计算)。
6、投标文件:200元(现金,交后不退)。
7、投标文件正本壹份、副本贰份。
8、招标标书发出时间:
招标答疑时间:
投标文件递交截止时间:
送达地点:___________学院总务处联系人:
9、议标时间:
投标书必须具备的内容:
1、授权委托书;
2、资质证明材料及项目经理证书;
3、投标单位简介,获得的各种荣誉及业绩证明、资信等(评委评标时应出示有关原件);
投标单位经营管理组织设计、实施方案及管理人员构成,安全生产及文明施工的保证措施;
4、工程报价:工程总价。
二、投标文件要求:
1、投标函应按发包方招标细则规定编制,做到字迹清楚、语句表达明确;
2、投标函应由投标单位法定代表人、投标人亲自签名盖章;
4、方案本着安全、适用、经济、美观的原则,择优录取;
6、书中编制费用、图纸设计费由投标人自理。
___________学院年月日。
工程招标书范文简短篇五
为了提高____________筑安装工程的____________设速度,提高经济效益,经(____________设主管部门)批准,(____________设单位)对筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由____________设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由____________设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由____________设项目主管部门或提请基本____________设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
一,招标工程的准备条件。
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;。
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;。
6.本工程的标底已报____________设主管部门和____________设银行复核。
二,工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位:
二,工程可供使用的场地,水,电,道路等情况:
三,工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:
四,工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:
五,组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:
六,报名,投标日期,招标文件发送方式:
投标期限:____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
招标文件发送方式:
七,开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
开标时间:____________年____________月____________日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
评标结束时间:____________年____________月____________日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
开标、评标方式:____________设单位邀请____________设主管部门,____________设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作)。
中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订____________筑安装工程承包合同。
八,其他:
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
设单位(即招标单位):____________。
地址:____________。
联系人:____________。
电话:____________。
工程招标书范文简短篇六
为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经_________(建设主管部门)批准,_________(建设单位)对_________建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。
一、招标工程的准备条件:
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部、委、或省、市、自治区)年度计划。
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算。
3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁。现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实。
4.资金、材料、设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工。
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证。
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二、工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位:_________。
三、工程可供使用的场地、水、电、道路等情况:_________。
四、工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:_________。
五、工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:_________。
六、组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:_________。
七、报名、投标日期、招标文件发送方式:
1.报名日期:_________年_________月_________日。
2.投标期限:_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
3.招标文件发送方式:_________。
八、开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
1.开标时间:_________年_________月_________日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
2.评标结束时间:_________年_________月_________日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
3.开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,_________等单位参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作。
4.中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整。如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订_________建筑安装工程承包合同。
九、其他:
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失.投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
建设单位(招标单位)(盖章):_________。
地址:_________。
联系人:_________。
电话:_________。
_________年____月____日。
工程招标书范文简短篇七
我单位拟新建____________大厦室内装修工程,为确保工程质量、安全,提高经济效益,本着公开、公正、公平竞争的原则,根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、中华人民共和国建设部令第89号、湖南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等有关规定,并报经市计委批准,该工程项目拟采用公开招标形式招标,择优选定施工队伍。现将该项目的招标条件及投标要求说明如下:
1、工程名称:____________大厦室内装修。
2、建设地点:________________________.
3、计划投资____________万元,投资性质:单位自筹,已到位资金____________万元。
4、功能布局:详见业主提供的装修设计施工图。
5、工程类别整栋装饰工程。
详见业主提供的装修设计施工图(含灯饰、卫生洁具及相应管线)。
1、本工程根据《招标投标法》等有关规定,按中标价、投标工期、投标质量等级和本招标书的其它条款、以及《合同法》的有关规定由建设方与施工单位签订合同,采取包工、包料、包工期、包质量的承包方式。
2、取费标准。
2-1、土建工程:________________________________________________。
2-2、安装工程(含水电安装、采暖通风、管线敷设):按现行定额取费,材料预算价格按现行市场价执行。
2-3、装饰装修工程:________________________________________________。
1、本工程报价不含劳保统筹基金(开标前,建设方按有关规定预缴劳保基金,开标后按实际规模核算,多退少补并纳入总造价)。
材料的采购由业主和乙方共同考察后,经业主和监理同意后方可使用。
本工程施工工期(日历天数)参照国家现行工期定额、结合业主实际情况确定为_________天;投标人可根据自己的实际情况自行确定投标工期。
按国家现行施工验收规范规程和质量标准施工,工程质量必须符合工程设计和现行规范要求。竣工时,经当地质量监督部门核定,质量等级必须达到优良标准。
1、中标人不得将工程转包;如发现有转包行为,由建管部门按规定予以查处,建设单位报经市招标办批准,有权从未中标单位选定一个排名靠前的施工单位承包。
2、严格按国家的有关规定和《合同法》的有关要求签订建设工程施工承包合同。
3、工程结算:本工程以中标价作为工程价款结算的依据;增减部分(即招标时未予以计算或因设计变更增减的工作量),以及合同工期内因国家政策的变更而引起取费标准和材料预算价的变动,应予以调整。
本工程结算委托________________________审定。
4、工程价款的拨付:本工程在施工合同签订后、开工前10天,按中标价的_____%预付工程备料款;其后,每月按上月实际完成的建安工作量的60%拨付。
工程款(含备料款、进度款)拨至中标价的60%时,停止拨付;其余_____%待工程竣工验收合格并符合合同要求,工程结算后两年内付清。
5、违约责任和奖罚办法:
5-1、本工程实行优质优价,工程竣工验收评定为优良工程的,按中标价的_____%奖励;质量等级未达到中标承诺的,按中标价的_____%处罚。
5-2、本工程要求按中标工期完工;每提前或推迟一天交付使用,按中标价的万分之二予以奖罚。
5-3、本工程如因建设方延误工期,每天按中标价的万分之二偿付违约金给施工方。
1、投标人在获取招标书的同时应按规定向招标人交纳投标保证金__________万元。
2、投标人在中标后、签订合同前须向招标人提供投标履约担保合同,以保证投标人一旦中标,即按招标文件的有关规定签约并完成其中标工程;对未能按要求提供投标履约担保的投标人将视为不响应招标条件而予以拒绝,其投标保证金不予退还。
2-1、履约担保形式:现金担保。
2-2、担保额度:采用现金方式,其履约担保额度为__________万元,投标履约保证金将存入招标人指定的银行账户。
2-3、履约担保有效期:投标担保的有效期为其中标工程经认可的竣工工期。
3-1、本工程于___________年________月________日__________时,在市交易中心召开发标会,并组织工程现场勘察。
3-2、本工程于___________年________月________日__________时,在市交易中心进行招标答疑。由各投标人对招标书和施工设计等尚不明确的问题提出意见,而后由招标人会同设计单位书面答复。
4、投标报价的取值:
投标报价的上限值为____________万元;
投标报价的下限值为____________万元。
5、投标书的编制、密封和投送。
5-1、投标书包括商务标书和技术标书。
5-2、商务标书的内容包括。
5-2-1、商务标a:对招标文件的响应程度;胜任程度及信誉;综合说明(即工程名称、范围、报价、质量等级、工期、保修承诺等);投标人及法人代表的签章;项目经理部组成人员明细表;以及其它需要说明的文件和证明材料。
5-2-2、商务标b:投标报价、承诺表。
将以上资料装订成册,一式贰份(其中正本壹份,副本壹份)。其中投标报价、承诺表中投标人及法人代表必须签章。
5-3、技术标书主要是施工组织设计;本项目需要投标人提供施工组织设计一式柒份;其要求如下:
5-3-1、技术标书中的章节编排按如下顺序和要求制作:
一、施工方案。
二、施工进度计划及保证措施。
三、保证质量措施。
四、保证安全措施。
五、文明施工现场措施。
六、合理化建议。
5-3-5、表格及示意图标题为四号仿宋字体,内容字体统一为五号仿宋字体;
5-3-7、技术标书不得编排页码,前后不得留空白插页;
5-3-8、技术标中不得出现下列有助评审专家看出或体会到标书编制人的内容:单位名称、人员姓名、单位所在地、电话号码以及特殊记号等。
5-3-9、排版要求:
5-3-9-1、行距为1.5倍行距;
5-3-9-2、章节之间不留空行,不设置左右缩进(首行缩进4个字符);
5-3-9-3、不准设置页眉以及底纹等装饰性内容。
5-4、商务标书和技术标书均统一用a4纸打印,白纸黑字,不允许有彩页;表格及示意图有用到a3纸的必须折叠成a4大小装订,不允许存在倒装和反装现象。技术标书必须全部用电脑打印,不得有手写字迹。
5-5、商务标书的密封:将商务标a、商务标b分别装入规定的资料袋内用透明胶水密封,资料袋封面不得出现任何标记。
5-6、技术标书的密封:将上述已密封的商务标书,连同一式柒份技术标书整齐叠好,再用规定的包装纸和透明胶水密封成一个大包装,封面不得出现任何标记。
5-7、投标人将上述密封的投标书,于___________年________月________日__________时以前送达______________市建设工程交易中心(迟到作废标处理)。
1、本工程定于___________年________月________日__________时在______________市建设工程交易中心公开开标。
3、凡参会人员必须按时到会,并遵守开标现场的规定和纪律。
4、开标现场需提交以下资料:
4-1、企业资质证书、营业执照副本原件;
4-2、法人证件(或委托书)以及相应的身份证原件;
4-3、项目经理证书、项目技术负责人证书以及相应的身份证原件;
4-4、建设行政主管部门的有效证明和文件。
5、本工程的评标办法采用郴建招字〔2002〕6号文中综合评估法(不设标底但在招标文件中规定上、下限值)。评分表及权数取值见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5。
6、本工程中标单位的确定为按评标结果获得最高分者为中标人方式。
1、投标书未按要求密封,商务标书内未加盖单位公章、无法人代表签字的;
2、技术标书未按要求编制打印的,技术标书无效;
3、投标书未按规定时间送达市交易中心的;
4、一个投标书出现两个报价的;
5、投标单位在开标后迟到的;
6、投标单位的法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的;
7、委托代理人没有授权委托书而参加开标会议的;
1、投标人中标后,在十天内到______________招标代理公司领取由招标人签发、市招标办备案的中标通知书;未中标单位如对评标、定标结果要求复议的,须在十个工作日内提出书面请求报招标人和市招标办,逾期不予受理。
2、中标人持中标通知书在七天内,与建设方签订好施工合同,领取施工许可证后方可进场施工。
法人代表(签字)_____________________。
招标人(盖章)_______________________。
____________年________月________日。
工程招标书范文简短篇八
本招标项目郑州__国际机场二期扩建工程已由国家发展和改革委员会以发改基础[]3922号批准建设,招标人(项目业主)为河南省机场集团有限公司,建设资金来自民航局、地方__补助及企业自筹解决。项目已具备招标条件,现对该项目航站区综合布线系统采购及施工rdsg-06标段进行国内公开招标。
2.项目概况与招标范围。
2.1项目名称:郑州__国际机场二期扩建工程航站区综合布线系统采购及施工。
2.2建设地点:郑州__国际机场。
2.3项目概况:
(1)t2航站楼概况:t2航站楼位于郑州__机场航站区东侧,t2航站楼平面呈“_”布置,分别由航站楼主楼、东南、东北、西南、西北四个指廊以及内连廊几部分组成,为一座可供国内及国际旅客共同使用的四层式航站楼。t2航站楼建筑面积约为47万平方米。
(2)综合交通换乘中心(gtc)概况:gtc位于郑州__国际机场t1航站楼北侧偏东,规划t2航站楼的西侧,现状机场进场路的东侧尽端,位于站前广场的中心位置。gtc总建筑面积约27万平方米(不含城际铁路地下站建筑面积),建筑高度14.63米。
(3)信息中心(itc大楼)概况:itc大楼位于郑州机场现状航管楼东侧,已建t1航站楼与待建t2航站楼之间,本工程地上八层,总建筑面积约9千平方米。
(4)机场综合楼概况:机场综合楼位于郑州市__机场航站区内,郑州机场现状民航安监局西侧。本工程地下九层,地下一层,总建筑面积约4万平方米。
(5)工作区概况:配套工作区主要包括新建机场综合楼、货运站、航空配餐中心、综合物资仓库、__业务用房、场务用房等工程。
信息中心(itc大楼)弱电系统施工:主要包括综合布线、有线电视、机房工程等(其中aoc功能中心由招标人另行委托),itc内的安防监控和楼宇自控纳入t2航站楼安防监控系统和楼宇自控系统,由招标人另行委托,itc内的安防监控和楼宇自控系统在墙体内的预埋管施工由投标人负责;itc楼内能源管理系统的管线以及数据采集器由投标人负责实施,能源管理系统的智能表计由建筑总包单位负责,能源管理系统与上级能源管理中心的信息传输线缆由招标人另行委托。
机房工程系统施工:主要包括t2航站楼、gtc、itc及机场综合楼内的tdcr(二级机房)、tscr(__机房)、pcr机房(核心机房)以及行李、安防监控等弱电机房内的装修、配电、照明、机柜、机房环境、ups电源、机房精密空调等安装施工。
主要工作为上述范围内的系统施工图深化设计、设备的设计选型、设备及材料采购、工厂检验、运输、仓储、安装、调试及初验、试运行、培训、最终验收及售后服务等工作,并按上述顺序向最终用户移交所需的资料。
3.投标人资格要求。
3.1投标人须具有独立法人资格,有效的营业执照及安全生产许可证。
3.2具有建设行政主管部门颁发的建筑智能化工程专业承包壹级资质或建筑智能化工。
程设计与施工一体化壹级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力;。
3.3投标人近5年内(自1月1日至今)至少完成一项建筑面积10万平方米。
及以上的综合布线工程(以合同为准);。
3.4拟派项目经理须具备机电工程专业一级(不含临时)注册建造师,工程师及以上技术职称,年龄在35~55岁之间,持有有效的b类安全生产考核合格证,且目前未担任其他在建工程项目的项目经理。
3.5本次招标不接受联合体投标。
4.投标报名。
4.1请投标人于20__年4月10日至20__年4月16日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9:00时至11:30时,下午14:30时至17:30时。
4.2报名携带资料:
1)法定代表人授权委托书、被授权委托人身份证;。
5)企业所在地检察机关出具的投标人和项目经理无行贿犯罪档案查询结果告知函;。
6)《进豫备案介绍信》(适用于外省企业)。
凡通过上述报名者,招标人将另行通知后续招标工作安排。
联系人:
联系方式:
邮箱:
电话:
传真:
地址:北京市__路15号。
工程招标书范文简短篇九
合同条件采用建设工程施工合同示范文件(gf—1999—0201)的《合同条件》。
合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款,投标单位应在投标文件中进行承诺。
一、施工组织设计和工期。
(一)进度计划。
乙方投标文件中的施工组织设计(或方案),甲方对进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计,甲方代表将在三天内批复。
(二)工程开工和工期。
1.乙方中标后三天内准备进场。
2.乙方与甲方签订工程承包合同生效后,须在七天内开工。
3.合同工期以乙方的中标工期为准。
(三)工期延误。
1.对下述原因造成竣工日期推迟的,经监理方和甲方代表确认签证后,合同工期相应顺延。
(1)由甲方原因造成的延误。
(2)不可抗拒的自然因素。
(3)重大的设计变更。
2.非上述原因,乙方不能按合同约定的时间竣工,应承担违约责任,除罚没工期履约保证金外,每延迟一天再罚20__元。
二、工程质量与验收。
(一)工程质量标准。
1.乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工,如有违反施工规范规程,甲方有权暂停其施工,由此产生的经济损失由乙方负责。
2.甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据,开工前由甲方组织进行施工图技术会审,会议纪要作为施工的补充依据。
3.如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时,必须事先由监理工程师签署意见,并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。
4.甲方或设计单位提出合理修改设计时(联系单),乙方不得借故拒绝。
(二)工程质量等级。
1.乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件,中标方如未达到质量保证的除限期整改外,罚没质量履约金。
2.本工程质量等级:一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准,创杯以获奖正式证书为准。
3.本工程甲方委托_________监理公司监理。
4.隐蔽工程验收,乙方必须提前三天通知甲方及监理公司,经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。
三、合同价款与支付。
(一)工程款支付。
按月完成工作量的80%,以有关部门审核作为付款依据(具体另商议);。
(二)合同价款的调整。
发生下列情况之一的合同价格可以调整:
(1) 暂定材料价确定(需经甲主及监理公司签证);。
(2) 设计变更:需经设计院甲方及监理公司签证;。
(3) 中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。
四、保修。
1.本工程保修期限,执行国家《建设工程质量管理条例》,土建_____年,防水落石出______年,安装______年。
2.保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%(其中15%为屋面工程保修押金),在保修期满28天后,退还保修金(不计息)。
3.保修期间出现的质量问题,乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期,甲方有权请第三方进行修理,其修理费用由乙方负责。
4.竣工后,乙方应按规范进行沉降测量,并将资料提供给甲方。
五、其他。
1.本工程的中标单位为承包单位,严禁转包,特殊分项工程确需分包部分,应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于90%,且中途无故更换项目经理,甲方有权按工程总造价的1%~5%扣取罚金,直至终止合同,由此造成的一切损失由乙方负责,甲方保留索赔的权利。
2.乙方在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工,施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。
3.乙主必须切实做好安全施工、文明施工,遵守社会治安等有关规定,搞好环境卫生,搞好计划生育工作,因违章而导致罚款和一切后果,均由乙方负责,甲方不负任何责任。
4.工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套,其中二套为原件。
5.本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。
投标书。
_____________市_________公司:
1.根据已收到的《一工程招标文件》,遵照《一市重点建设工程施工招标投标管理办法》的规定,我方经考察现场和研究上述工程的招标文件后,我方愿以招标方预算造价下浮_____%承包上述工程的施工、竣工和保修。
2.如果我方中标,我方将按照规定提交质量、工期履约金各______元。
3.一旦我方中标,我方保证在_______年______月______日开工,______年______月______日竣工,即_______天(日历天)内竣工并移交整个工程若违约,除罚没全额的工期履约保证金外,每延迟一天再罚_______元。
4.如我方中标,我方保证使施工的工程质量达到市优。若违约,除罚没全额的工期履约的保证金,再按结算总价的_________%人作为违约处罚金。
5.我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。
6.除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书、本招标文件、我方的投标文件将构成约束我们双方的合同文件。
7.根据惯例,我方将承担所有的投标费用。
投标单位(盖章):________________。
定代表从(签字并盖章)。
__________年_________月_________日。
工程招标书范文简短篇十
一、工程名称:
二、工程概况。
1、施工地点:
2、承包方式:
3、工程承包范围和内容:
三、双方责任。
1、甲方责任。
(1)向施工方提供全套的施工图纸,并到现场做技术交底、对乙方的工程进行分期验收。
(2)做好各方面的协调工作。
(3)按照合同条款向乙方拨付工程款。
2、乙方责任。
(1)必须服从甲方的管理和调配、严格按照施工管理条例进行施工,保质、保量、保工期。
(2)负责施工区域内的安全防护,各工种所造成的垃圾每日自清。
(3)施工中注意安全,如出现事故。
(4)乙方必须严守公司机密、协调好公司与客户之间的关系。
四、工程期限。
2、如遇下列情况,经甲方现场代表确认后,工期相应顺延。
(1)甲方不能提供施工场地、水、电源、照明等影响进场施工。
(2)施工中停电、停水超过8小时。
(3)不可抗力。
五、合同价款与支付。
1、暂估工程总价为:元,各项具体单价见《施工单价明细表》(工程总价按实际完成工作量计算)。
六、材料。
施工中,乙方必须及时和公司保持联系以确保材料供应。杜绝材料浪费,施工现场材料码放整齐。要求做到“谁做谁放、随做随清”
七、质量保证。
1、必须严格按照施工规范和设计图纸要求施工,达到合格要求;。
2、必须严格按施工方案和技术交底进行组织施工。
3、该工程施工过程中经检查定位不合格,须返工而造成的经济损失由乙方全部负责,乙方返工造成工期拖延的,由乙方全部负责。
八、安全生产责任制。
1、所有民工均应经安全培训和教育,并掌握工程施工安全技术、质量操作规程,并严格按“规范”操作程序的要求施工,遵章守纪,严禁违章、违规操作,否则一切事故责任由乙方负责。
3、在工作时,应时刻提高自身安全保护意识,注意安全,在安全前提下和生产作业。所有工人在工地内,在没有违章的情况下,发生意外事故的,1500元医药费以下的由乙方组内负责,1500元以上的由甲、乙双方各负一半责任。另外,甲方没有误工费补偿,特提醒各劳务队提高安全生产意识。
4、严格控制用电设施:乱接电罚款100元,私自使用项目部禁止使用的电器被罚款所用电量的双倍价款。
5、乙方的特殊工种和各专业管理人员必须持久有效的上岗证。
6、乙方负责对工程施工现场进行管理,并设兼职安全员,乙方不服从甲方安全管理,违章指挥、冒险作业、造成事故的由乙方承担一切责任。
7、乙方进驻施工现场后制定创建立文明安全工地计划,乙方还应积极配合甲方及各职能部门的检查,并对存在的问题,要马上整改,否则项目部安排整改,一切费用由乙方负责。
九、纪律制度。
1、所有在工地的工人一律要服从管理人员的安排与指挥,对不服从项目部管理或不听从指挥的工人,处以罚款50元/人次或清退出工地。如果班组长不执行施工员命令或施工途中翻吊价格的,未完成本项目工种内容要求结算的,对下属闹事工人不理不问不清退的,甲方有权随时终止乙方在本工地的施工资格,并按该班组已完成(达合格标准)的工程量70%结算工资,余额不再支付,作违约金支付给甲方。
十、本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效,带竣工后,结清工程款。
合同终止。
附件。
附件附件。
附件1、《工程施工图纸》。
2、《施工单价明细表》。
甲方:成都坤仪装饰有限公司。
成都坤仪装饰有限公司成都坤仪装饰有限公司。
成都坤仪装饰有限公司。
负责人签章:
年月日负责人签章:年月乙方:日。
工程招标书范文简短篇十一
本工程的以下招标条件已经具备:
1.本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;。
2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;。
3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实;。
5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;。
6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二,工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位:
二,工程可供使用的场地,水,电,道路等情况:
三,工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:
四,工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:
五,组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:
六,报名,投标日期,招标文件发送方式:
报名日期:一九______年____月____日;
投标期限:一九______年____月____日起至一九______年____月____日止。
招标文件发送方式:
___________________________________________________________________。
七,开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
开标时间:一九______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
评标结束时间:一九______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作)。
中标依据及通知:本工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
八,其他:
_______________________________________________________________________________。
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
建设单位(即招标单位):___________________。
地址:_________________________________。
联系人:____________________。
电话:____________________。
一九______年____月_____日。
工程招标书范文简短篇十二
______年______月______日。
目录。
第一卷。
第一章投标邀请书。
第二卷。
第六章技术规格书。
第三卷。
第七章投标文件与保证书格式。
第八章工程数量报价表。
第四卷。
第九章自然条件与勘测资料。
第十章施工图纸。
第一卷。
第一章投标邀请书:
1.为兴建工程,决定对工程施工进行招标。经资格预审合格,现邀请贵单位参加投标。
工程概况:______。
招标范围:______。
主要工程量:______。
工期要求:______。
3.贵单位可凭本邀请书自年月日至年月日到招标单位购买招标文件或查阅有关资料。招标文件每套收取工本费人民币元,不予退还。
4.贵单位在递交投标文件时,应同时出具一笔金额为人民币10万元的投标保证。
5.现场考察定于年月日时进行,届时请自行到集中。
6.标前会议将于年月日时在举行。
7.送交投标文件截止期为年月日时,请将投标文件送达。对迟到的投标文件,招标单位将不予接受。
8.我单位将于年月日时在公开开标。届时,投标人须选派代表参加。
地址:______。
联系人:______。
电话:______。
传真:______。
邮政编码:______。
______年______月______日。
工程招标书范文简短篇十三
本工程的以下招标条件已经具备:
1. 本工程已列入国家(或部,委,或省,市,自治区)年度计划;
2. 已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;
3. 建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水,电,路和通讯条件已经落实;
5. 已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;
6. 本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。
二 工程内容,范围,工程量,工期,地质勘察单位和工程设计单位:___________________________________________________________________。
三 工程质量等级,技术要求,对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标准:__________________________________________________________________。
四 工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:__________________________________________________________________。
五 组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:____________________________________________________________________。
六 报名,投标日期,招标文件发送方式:
报名日期:二零______年____月____日;
投标期限:二零______年____月____日起至二零______年____月____日止。招标文件发送方式:__________________________________________。
七 开标、评标时间及方式,中标依据和通知:
开标时间:二零______年____月____日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。
评标结束时间:二零______年____月____日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。
开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作)。
中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订______建筑安装工程承包合同。
八 其他:_______________________________________________。
本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。
在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。
建设单位(即招标单位):___________________
地址:_________________________________
联系人:____________________
电话:____________________
二零______年____月_____日
工程招标书范文简短篇十四
所属地区:天津。
受天津市xx局委托,天津市河西区政府采购中心将以公开招标方式,对天津市xx局机房综合布线工程实施政府采购。现欢迎合格的投标人参加投标。
一、项目名称:天津市xx局机房综合布线工程(招标编号:hxgpc--425)。
二、招标内容:(技术参数详见招标文件)。
工程招标书范文简短篇十五
工程招标,还需拟定招标书,当然这样也是为了,保证双方的权益,朋友,来了解一下吧。下面是由小编为大家整理的“建筑工程招标书范文”,仅供参考,欢迎大家阅读。
所在地:_______________。
行业:_________________。
招标内容:_____________。
一、招标条件。
本招标项目________________________已由________________颁发了土地证,项目业主为____________,建设资金来自____%,招标人为____________。
项目已具备招标条件,现进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。
二、项目概况与招标范围。
一、本次招标工程项目概况如下:
1、工程项目的性质:房屋建筑施工工程。
2、工程规模:____________,建筑面积约________平方米。
3、本工程质量要求符合《建筑工程质量验收统一标准》优良等级。
4、工程建设地点为:____________________________________。
5、本工程计划开工日期为________________________________。
二、本工程招标范围:施工图内全部工作内容点这里报名(需要身份认证卡):____________________。
三、
申请人资格要求。
凡具备承担招标工程项目的能力并具备规定的资格条件的施工企业,均可对上述招标工程项目向招标人申请参加投标。投标申请人须是具备建设主管部门核发的`房屋建筑工程施工总承包二级及以上资质的法人或其他组织。
四、同类工程界定。
(如:单项合同单体建筑面积在________万平方米以上的房屋建筑工程____________等)。
五、资格预审办法。
1、资格预审申请书须密封后,与___________年________月_______日以前送至____________________________,逾期送达或不符合规定的资格预审申请书将被拒绝。
2、资格预审结果将及时告知投标申请人,并预计于___________年________月_______日前发出资格预审合格通知书。
六、投标报名。
投标申请人于___________年________月_______日至___________年________月_______日提交报名信息。投标申请人可持营业执照,资质证书,安全生产许可证,注册建造师证(原件及复印件)到临沂万豪置业有限公司报名登记手续,并获取资格预审文件资格预审申请书封面上应清楚的注明仁恒公寓工程投标申请人资格预审申请书字样。
七、投标报名截止。
2逾期提交的报名信息,本公司不予受理。
开标时间:___________年________月_______日。
八、联系方式。
招标人:____________________。
地址:_______________。
您可能关注的文档
- 2023年有关企业食堂停业通知范文(模板8篇)
- 货车自燃事故报告范文如何写 货车自燃图片(6篇)
- 教练车退出承包的申请书 驾驶员教练员申请书(三篇)
- 最新装修设计说明范文范本(大全9篇)
- 退伙人协议书如何写(汇总9篇)
- 2023年物流禁毒协议书(大全10篇)
- 小型轴承宣传文案范文简短 有关轴承的经典宣传广告词(3篇)
- 2023年婚后协议书小说(通用17篇)
- 部门工作描述范文模板简短(汇总8篇)
- 吊装搬运协议书(通用8篇)
- 学生会秘书处的职责和工作总结(专业17篇)
- 教育工作者分享故事的感悟(热门18篇)
- 学生在大学学生会秘书处的工作总结大全(15篇)
- 行政助理的自我介绍(专业19篇)
- 职业顾问的职业发展心得(精选19篇)
- 法治兴则民族兴的实用心得体会(通用15篇)
- 教师在社区团委的工作总结(模板19篇)
- 教育工作者的社区团委工作总结(优质22篇)
- 体育教练军训心得体会(优秀19篇)
- 学生军训心得体会范文(21篇)
- 青年军训第二天心得(实用18篇)
- 警察慰问春节虎年家属的慰问信(优秀18篇)
- 家属慰问春节虎年的慰问信(实用20篇)
- 公务员慰问春节虎年家属的慰问信(优质21篇)
- 植物生物学课程心得体会(专业20篇)
- 政府官员参与新冠肺炎疫情防控工作方案的重要性(汇总23篇)
- 大学生创业计划竞赛范文(18篇)
- 教育工作者行政工作安排范文(15篇)
- 编辑教学秘书的工作总结(汇总17篇)
- 学校行政人员行政工作职责大全(18篇)