最新做工单价协议书(优秀9篇)

学会信任自己，是走向成功的第一步，我们要坚定自己的信心。总结时要注重实事求是，不要夸大或缩小自己的成就。小编希望这些范文能够启发大家思考总结写作的方法和技巧。

做工单价协议书篇一

协议书是指社会集团或个人处理各种社会关系、事务时常用的“契约”类文书，包括合同、议定书、条约、公约、联合宣言、联合声明、条据等。以下是“合伙承包工程协议书”希望能够帮助的到您！

合伙人：________（以下简称甲方）。

合伙人：________（以下简称乙方）。

甲、乙双方经平等协商，就合伙承包____________工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨。

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围。

合伙项目以_______________公司中标合同确认的项目内容及范围为准；

甲、乙双方合伙承包的项目，对外以__________________公司名义出现。

三、合伙期限。

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例。

1．甲方以现金出资，出资额为人民币________万元。该款为起动项目的前期费用，占全部出资比例________%。

2．乙方以设备出资（含当地协调社会关系），占________%。

五、盈余分配与债务承担。

1．盈余分配，以出资为依据，按比例分配；

2．合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为依据，按比例承担。

六、退伙。

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；

退伙需经对方同意，方可实行；

未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务。

2．乙方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

3．甲、乙双方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为。

1．未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2．禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满。

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决。

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

十一、生效及补充。

1．本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

2．未尽事宜，双方另行协商，并订立补充协议。

合伙人：________。

___年___月____日。

做工单价协议书篇二

甲、乙、丙、丁四方经平等协商，就合伙承包程事宜，达成如下一致，供各方信守。

项目名称：

项目地址：

合伙人：

1、甲方：身份证号：

2、乙方：身份证号：

3、丙方：身份证号：

4、丁方：身份证号：

一、合伙宗旨。

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围。

合伙项目以标合同确认的项目内容及范围为准：

甲、乙、丙、丁四方合伙承包的项目，对外以名义出现。

三、合伙期限。

合伙期限至合伙施工的'项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资额、方式及比例。

1、甲方以方式出资，计人民币元，所占比例%；

2、乙方以方式出资，计人民币元，所占比例%；

3、丙方以方式出资，计人民币元，所占比例%；

4、丁方以方式出资，计人民币元，所占比例%；

5、各合伙人的出资，于人负责人统一保管，其他合伙人有监督和核查权。

五、盈余分配与债务承担。

1、盈余分配：除去经营成本，日常开支、工资、需缴纳的税费等的收入为净利润，即合伙创收盈余，此为合伙分配的重点，将按所占比例分配。

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的所占比例为依据，按比例承担。

3、合伙四方共同经营、共同劳动，共担风险，共负盈亏。

六、退伙。

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需要经各方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务。

2、方负责项目的工程管理、设备维护及当地社会关系的协调，并参与日常管理；

3、甲、乙、丙、丁四方无论出资多少，每个人都有表决权。

4、支出元，需经通报各个合伙人同意方可执行。

5、重大事项应由合伙人同意方可执行；未经合伙人同意擅自作主造成的损失自行负责。

八、禁止行为。

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满。

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担，分配。

十、其他。

1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充修改，以补充修改后的内容为准。

2、若四方有纠纷则协商解决，签订的补充协议与此协议具有同等法律效力。若协商不成，则内江市所在地法院解决。

十一、本协议一式四份，四方各执一份，具相同的法律效力。

甲方：

乙方：

丙方：

丁方：

做工单价协议书篇三

为了明确双方的经济关系及职责、共同完成合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则、按有关法律要求、经双方反复协调、共同特定达成如下协议、望共同自觉遵守。

合伙人：姓名性别、男、现家庭住址。

身份证电话。

合伙人：姓名性别、男、现家庭住址。

身份证电话。

工程施工地点：______镇棉花村棉花屯。

经双方共同协议，在合理合法的前提下，前期张三方出资承包______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程，本协议明确投资利润分配依据。

本工程预计投资________万元，前期________出资人、________出资____万元，前期________万元本金及借代利息由________与________共同从开工之日起3月内归还债务、借代利息每月按债3%计算、前3月并向借款人交纳风险金5万、如后期出资时间根据工程进度情况而定，如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由双方合伙人出资按所需金额平均出资，双方出资人当中某人如果因所出金额不到位，可以内部协商进行借贷，本合同签字之日起，合伙投资人以银行转帐方式向出纳交付投资款，出纳后向各投资人出具收据，投资款用于支付______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程及其他与本工程相关费用支出。

投资利润与亏损分配比例：（100%）工程款收入在扣除人工、机械、材料等直接成本后，开工前3月内首先用于归还合伙人________的投资本金、后期再分配利润，（如项目出现亏损，合伙双方按比例分配各占50%亏损）。

1、建设单位甲方________施工方。乙方________共同协商签订主合同。

2、施工方合伙事务施工现场执行总负责人________负责，在施工过程中的'班组确定，材料采购定价等现场一切事务由________与________双方合伙人管理。

3、合伙事务当中由________与________负责与收款及业主的衔接工作。

4、合伙事务当中由________岀资负责与________签订内部承包协议，该内部承包协议当中的利润及风险由双方合伙人（各占50%）共同分担。

由黄亮负责现金及银行帐务存款管理、（发票管理，支出发票及费用由双方签字确认可报销）、任何一方不得私拉乱用工程款项。

合伙期间任意一方不得退出，如需退出必须由双方同意方可退出。

合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。（财务、安全、质量、进度）。

合伙期满，双方按盈亏分配比例、共同商议盈利分配、各项材料及机械的处理按盈利分配比例处理、合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止解除协议。

双方必须信守本协议、如一方违约赔偿守约各项损失外、还应当向守约方承担项目总额的10%违约金、若双方发生分歧按协议解决、如不能协商解决的可以认诉讼法院解决。

本合同与________年________月________日签订的______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设工程，及________年________月________日签订的工程互相______镇棉花至深洞屯旅游区承包工程项目四级公路建设工程及相关配套设施建设联系、不可分割、共同构成本工程的合同体系、本合同一式两份、每份4共页双方签字生效、具有法律效力。

合伙人签字：______年______月______日。

合伙人签字：______年______月______日。

签订在场人______年__________月______日。

文档为doc格式。

做工单价协议书篇四

乙方：________。

本着平等、自愿、有偿的原则，保证工程结算的准确性，甲方原将奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算工作交乙方来完成，经双方商定，达成如下共识条款：

奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的合同约定甲方所承包的全部工作内容的`工程造价结算编制。

乙方按与甲方签订的施工合同完成奉节县五马镇厂河坝双溪家园附属工程的工程造价结算编制，采用按总价承包形式包干，总价款为20000.00元（大写：贰万元整）。

乙方编制完成的结算与建设单位（甲方）核对认定结算报告后，乙方向甲方提供全套结算书电子文件（excel格式）并交付全套纸质资料2份。移交结算书时甲方应一次性付清全部款项。

1、按时准确地提供乙方完整的结算备查复印件资料：合同及补充条款、竣工图、材料价格核定单、工程设计变更单、工程签证单。

2、原件在上报建设单位时自备查、交乙方整理装订完善，并负责所发生的资料费用。

3、按约定时间付给乙方费用报酬。

1、必须保证编制结算的准确性，按时保质、保量完成甲方整个工程结算的编制、核对工作。

2、负责结算备查资料的收集装订。

3、保证在甲方与审计单位约定时间内进行认真核对工程量及工程计价完成审定报告。

乙方领到甲方支付的费用报酬，以出据收条为准；若甲方要求开正规发票，所缴的税费由甲方负责支付。

甲方：________乙方：________。

做工单价协议书篇五

乙方：____________。

依照有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程资料及结算工作承包事项达成本协议。

甲方将所施工的工程水电安装资料及结算工作承包给乙方。

1、水电安装造价结算:包括按甲方提供的施工合同、材料设备单价及签证、设计变更等造价范围的汇总结算工作；乙方将资料送达甲方施工员后，除工程量核对及造价核对外的其他工作如：材料审价、签字盖章呈送等由甲方施工员完成。

2、水电安装资料：包括给排水安装工程、电气安装工程及防雷工程的施工技术资料（不包括施工日记、竣工图整理、施工组织设计及施工方案,如有需要乙方可协助），对工程技术资料全过程进行整理、汇总、协助归档（不包括其中发生的费用）。乙方将资料送达甲方施工员后，资料的签字盖章呈送等由甲方施工员完成，资料全部汇总完成后由甲方负责送档案馆。

乙方将上述23栋楼所施工的水电安装资料及结算工作承包下来，按结算总造价的千分之六收取服务费，现金结算。

1、甲方应该给乙方提供一切现场相关的变更，且发生变更应及时通知乙方，甲方的施工人员应与乙方配合。

2、乙方自备电脑、打印机及所需软件等办公设备、纸张及耗材、办公文具等。资料组卷及结算书制作费用由甲方负责，若需乙方完成时费用按收据向甲方报销。

3、本工程发生的`所有检测及费用全部由甲方负责，如因检测所造成的工作延误。

乙方不承担任何责任。

4、甲方负责现场材料质保资料的提供（合格证、材料检测报告相关资料等）。

5、甲方负责施工过程中的协调工作；甲方在办公地点需提供一张办公桌及电源插口，以备乙方需要时可工作。

6、甲方施工员负责把已施工完成的工作及工程部位发送给乙方，乙方就此作为资料编制依据，按有关管理部门验收要求及时准确编写资料。

7、工程进度报送：甲方提前两天将材料设备单价发送给乙方，乙方按甲方提供的单价编制好进度送至甲方施工员。

8、甲方在本项目委托后，负责收集本项目所需的文件、纸质图纸、电子档图纸等相关资料，提供给乙方编制结算计量及核对。

9、乙方在工程项目的预结算进行当中，应做好保密性和安全性，确保甲方的利益和权益不受损失。

甲方每月5号前支付生活费书总款的80%(在结算书出来之前若已支付至80%的,停止支付)，结算书核对完成后甲方在一周内把所有服务费用全部结清给乙方。

本协议一式贰份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。

甲方：________乙方：________。

做工单价协议书篇六

甲方：

乙方：

为共同搞好______工程项目的施工生产工作，顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》，甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包（包括自负、低耗品、劳保用品）等事宜，经协商达成协议，签定本合同，供双方信守。

一、工程概况。

1、工程名称：

2、工程地点：

4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容：图纸内所有钢筋工工程量；按工程实际建筑面积结算；增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效，才能进行施工。

5、双方商定本工程工期90天，乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自______年______月______日起计。

6、乙方签订合同前必须交付5万元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求，退还给乙方。

7、承包范围及价格：范围：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格：按建筑面积，每平方米28元（含基础）。

二、甲方工作。

1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。

2、对工程质量、进度进行监督检查，及时办理验收结算。

3、甲方指派人员参与或监督工程施工，甲方所派人员的行为，甲方应予以承认。

4、及时履行乙方的其他协助义务。

三、乙方工作。

1、乙方派出专职工地分项班组长，负责合同的履行，按图纸的要求组织施工，保质、保量按期安成施工任务，解决乙方负责的各项事宜。

2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定，对施工现场的防火安全负责。

3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工，做好各项质量施工和检查。

4、工程完工未移交甲方之前，负责对现场和施工成品进行保护。

5、乙方必须无条件服从甲方管理安排。

四、关于工程款及结算的约定。

1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。

2、主体封顶验收后，甲方支付乙方已完成工程量款的90%。

3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。

4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理；

五、关于材料供应的约定。

本工程甲方施工的材料，应为符合设计要求的合格产品，分别在工程施工之日前三日之内，由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备，发生了质量问题和规格差异，对工程造成损失，由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。

六、关于双方责任的约定。

1、甲方的责任：甲方原因影响工期相应延长，造成乙方损失，不能按时提供材料、设备；不能按期支付工程款，甲方承担相应的费用。

2、乙方的责任：不能按照工期开工或中途无故停工，影响工期相应损失，由乙方承担。对竣工验收后，保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题，由乙方免费维修。乙方在施工过程中，违反操作常规，造成人员伤害，由乙方负责。

3、由于乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应以及时修复或赔偿。

七、关于设计与施工及验收的约定。

1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。

2、施工过程中，甲方提出变更设计、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求，两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价（因停工等原因造成的材料浪费）等费用清单。

3、隐蔽工程在隐蔽前，由乙方通知甲方到场验收，甲方两天内不验收，乙方可自检后隐蔽，并如实填写隐蔽记录，甲方应予以承认。

八、奖赏和违约责任。

1、由于甲方原因，在施工当中导致延期或中途停工，除顺延工期外，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方应支付乙方1000元；甲方不按合同的约定预付工程款，每拖期一天，按付款金额的1%加付滞纳金。

2、按甲方和乙方协定的施工进度计划，由于乙方原因，逾期完工，每逾期一天，乙方支付1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。

九、合同份数。

本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

十、其它。

本合同经双方签字后生效，如有不尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成，双方同意向人民法院起诉。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

_____年______月______日。

做工单价协议书篇七

合伙人：________（以下简称甲方）。

合伙人：________（以下简称乙方）。

合伙人：________（以下简称丙方）。

甲、乙、丙三方经平等协商，就合伙承包乐雅高速公路主线k90+050—k93+000及雅安连接线lk0+000—zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙工程事宜，达成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨。

在合法合理的前提下，搞好工程建设，进而实现各方利润最大化。

二、合伙经营项目和范围。

乐雅高速公路主线k90+050—k93+000及雅安连接线lk0+000—zk0+815/yk0+820段路基工程中所有边沟、护肩墙、挡土墙。

三、合伙期限。

合伙期限至合伙施工的项目完工，各方结算完毕为止。

四、出资方式、金额及时间。

1、甲方以前期承包工程和现有机具出资；

2、乙方以现金方式出资贰佰万元；

3、丙方以现金方式出资捌拾万元；

4、股份均摊；

5、在20xx年6月15日前乙方出资金额贰佰万元和丙方出资金额捌拾万元不能全部到位，以前出资部分不计算股份，不计算利息，待工程完工后未出现亏损就退还本金，如有亏损，照样承担亏损部分。

五、盈余分配与债务承担。

1、盈余分配：均分；

2、合伙如产生债务，先由合伙财产偿还；合伙财产不足清偿时，按比例承担。

六、退伙。

合伙期间，一方退伙将严重影响合伙项目建设进行的，不得退伙；退伙需经对方同意，方可实行；未经合伙人同意而自行退伙给合伙造成损失的，应进行赔偿。

七、权利与义务。

3、丙方负责项目所需的人员、进度、安全、并参与日常管理；

4、甲、乙、丙三方共同决定合伙重大事项。

八、禁止行为。

1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动；

2、禁止合伙人在合伙不利时退伙。

九、合伙期满。

合伙期满，双方按合伙协议进行结算，盈亏均按比例承担、分配。

十、纠纷解决。

合伙人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合伙事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸法院。

1、本协议自各方签字后生效，各方各执一份；

2、未尽事宜，另行协商，并订立补充协议。

合伙人：_________身份证号_________联系电话：_________。

合伙人：_________身份证号_________联系电话：_________。

合伙人：_________身份证号_________联系电话：_________。

___年___月____日。

做工单价协议书篇八

为了明确合伙人的经济关系及职责，共同完成投资合伙任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。按有关法律法规要求，经双方反复协商，达成如下协议，特定如下合同，望共同遵守：

合伙人甲：姓名(以下简称甲方)。

合伙人乙：姓名，姓名(以下简称乙方)。

工程项目名称：____。

工程施工地点：____。

经甲乙双方合伙人共同协议，在合法合理的前提下，双方合伙人共同出资投资榕江城北新区农贸市场工程建设。抱着诚挚的态度遵守本合同，以公正及合法的平等互利的'原则为基础进行经营，明确投资利润分配依据，在合法合理的前提下而实现各方利益化。

本工程预计投资____万元，前期甲乙双方出资人各出资____万元，后期出资时间根据工程进度情况而定。如果预计的总金额不能满足工程所需，所需资金由甲乙双方出资人按所需金额平均出资。本合同签字之日，各投资人以银行转账方式向出纳交付投资款，出纳向各投资人出具收据。投资款用于支付榕江城北新区农贸市场工程及其他与本工程相关的支出。

投资利润与亏损分配比例甲乙双方各占百分之伍拾(50%);工程款收入在扣除材料、人工、费用等直接成本后，首先用于归还合伙人的投资本金再分配利润。(如项目出现亏损，按投资比例分配)。

1、合伙事务施工现场执行总负责人：______负责管理。在施工过程中的班组确定、材料采购定价事务双方合伙人共确定。

2、合伙事务当中由______负责与____管理委员会收款及业主的函接工作。

由合伙人______负责现金及银行存款管理(出纳)，由合伙人委派______负责帐务处理(发票管理)，支出发票及费用由双方合伙人签字方可报销。

设立该项目工程专用帐户，合伙人一致同意后凭印鉴支取现金。

合伙期间一方不得退出。

合伙人共同协商共同管理，并参与日常事务的处理。(财务、安全、质量、进度)。

合伙期满双方合伙人按盈亏分配比例共同商议盈利分配。各种材料的处理按盈利分配比例处理。合伙期限至该工程项目结束并分配完合伙财产为止。

双方合伙人必须信守本协议，如一方违约除赔偿守约方各项损失外，还应当向守约方承担工程项目总金额的2%的违约金。若双方发生分歧按协议解决，如不能协商解决的可上诉当地法院解决。

本合同一式三份，每份共三页，双方各执一份，签字生效。

合伙人甲签字：

______年______月______日。

合伙人乙签字：

______年______月______日。

做工单价协议书篇九

乙方：_____________。

经甲乙双方友好协商并共同努力，于____年____月____日完成该项工程的结算工作，双方同意就本工程结算事宜达成协议如下：

1、本结算协议书的签订仅代表甲乙双方就合同执行价款的'最终核定，并不解除乙方与甲方签署的(以下简称“本工程”)的施工合同中所规定的所有责任及义务，除非该责任及义务已被乙方遵照合同文件完整无误的履行完毕(包含保修期内的所有责任及义务)。

2、双方同意，除乙方未能履行合同规定的责任而发生保修金扣款外，从本结算协议书签定之日起，互不向对方提出增减工程费用要求。

保修期间乙方负责人。

姓名：_____________。

联系电话：_____________。

合同编号：_____________。

合同价：_____________。

结算总价：_____________。

3、本协议自签订之日起生效，为合同书不可或缺的一部分，若与合同书有不一致之处，以本协议相关规定为准。

4、协议书原件与此结算书封面一起作为工程结算款支付的依据。

5、本协议一式贰份，甲乙双方各壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：________乙方：________。