合同催促函范文(模板11篇)

  • 上传日期:2023-11-10 05:59:39 |
  • ZTFB |
  • 9页

合同的目的是为了确保交易的公平、公正和合法性,保护双方利益的平衡。编写合同时应确保各项事项的明确和风险的规避。鉴于合同的重要性,我们为您准备了一些合同写作的注意事项。

合同催促函篇一

****************公司:

本公司与贵司签订的洁净室工程合同规定于xxx年6月30日之前完工,但至今(xxx年7月25日)仍未能按期完成。希望贵司加紧工程进度,在保证工程质量的基础上,加快工程进度。

现将有关合同条款重申如下:

第七条、双方责任。

1、乙方若不按期完工,每延期一天,按工程总金额的千分之叁支付违约金,若因甲方或非人力不可抗之因素造成工程施工工期拖延,则乙方施工期限得以顺延。(乙方需于工程进行中向甲方提出展延工期申请,经甲方同意后方得展延工期)。

本着双方友好合作的原则,避免产生不必要的.不良影响,节省诉讼费用的原则,我公司真诚地希望贵司在收到此函件后,能尽快派专人进行解决。

****************公司。

xxx年七月二十五日。

合同催促函篇二

7月1日,铁道部召开全路运输电视电话会议,要求加强防洪重点地段检查看守,确保旅客列车绝对安全。

7月1日,拉萨西站开始办理集装箱业务。

6月28日—7月2日,铁道部党组书记、部长刘志军连续五天添乘机车,行程5000多km,全面检查京广线北京—郑州段、陇海线郑州—兰州段、兰青线、青藏线。

7月2日,赣州—厦门铁海联运集装箱班列在赣州东站正式开通。

7月2日,襄渝二线新大成隧道贯通。

7月3日,全国铁路统计工作会议以电视电话会议形式在铁道部召开。

7月3日,中国北车集团长春轨道客车股份有限公司与天津滨海快速交通有限公司签订36辆轻轨车辆采购合同。

合同催促函篇三

致:

我就阁下无依约履行《房屋买卖合同》一事作出通知如下:

你于年月日与我签定《房屋买卖合同》(no.),同意以人民币元的价格将位于房(下称“该房屋”)出售给我,并约定于该物业涂销出新证后7天内,双方到公证处办理全权委托公证,剩余楼款在做公证当天支付,并于垫资赎契当天交吉物业。合同签订以后,我依约向你支付了定金、首期楼款,并已垫资赎契,现房屋已涂销抵押。你应当按照约定与我共同到公证处办理全权委托公证,但你一直拒不配合我办理,也未按照合同约定向我交房。

为保证合同能够继续履行,现我郑重通知你:请你于xxxx年2月6日早上10:00到公证处,与我一起办理全权委托公证书,并于当天交接房屋。逾期则视为违约。

特此通知!

通知人:日。

合同催促函篇四

一:基本要求(四心)。

爱心:爱心是成功的最大秘诀和有力武器,爱是打开顾客心灵的钥匙。

信心:人所以能,是因为相信自己能。

恒心:忍耐,一贯,坚持。

热心:热忱是最重要的一个要求,把热心和工作结合在一起,事半功倍。

二:因掌握的基本知识。

公司状况。

行业和常用术语你好欢迎光临。

竞争品牌产品,销售情况您好不好意思。

商品陈列与卖场生动化常识。

顾客特性与购买心理好的谢谢对不起。

导购技巧再见。

工作职责与工作规范/制度。

产品出现质量问题现象,原因及预防措施。

三:促销员自身要求。

(1)从公司的角度看:积极的工作态度;饱和的工作热情;独立的工作能力;良好的人际关系;优秀的团队精神。

(2)从顾客的角度看:外表整洁;有礼貌;有耐心;态度友好;亲切;热情;竭诚服务;解疑答问;关心顾客的利益,意见和要求。

促销员是企业形象的代言人,你们面对面地直接与顾客沟通,其一言一行,一举一动在顾客眼里就代表着天轮企业(品牌)的形象。整洁美观的容貌,大方得体的着装,稳重高雅的言谈举止,既表现了个人的良好精神面貌,也代表了整个公司员工的素质。你们的仪表,言行,举止往往决定和影响着顾客的购买情绪,也就直接关系到你们工作的成与败。

一:合理的饰物。

女性可适当佩戴装饰品,以外形美观大方为主,衬托女性柔美之气质(不要佩带3件以上的首饰),可化淡妆,切忌浓妆艳抹;男性禁止佩戴除结婚戒指以外的任何首饰;任何外型夸张,怪异之首饰严禁不佩戴;不提倡留长发。

二:整齐的仪容,仪表。

一个优秀促销人员,首先必须衣着得体,不奇装异服浓装艳抹,做到朴素,整洁,自然,大方,外表整洁,干净,给顾客留下仪表堂堂,精神焕发的好印象,你们的形象不仅仅是代表个人形象,而且还是公司形象的外在体现。

所有促销员禁止在柜台内就餐。

站:促销员在接待顾客的咨询时要时刻保持站立姿势,脚跟合拢,脚尖自然分开成30度角,两手交叉放于腹前,挺胸受腹,目光平视,精神饱满,留意顾客的动向,随时准备上前服务。严禁双手叉腰,双臂抱于胸前或对着顾客打呵欠,伸懒腰。

手:促销员给顾客介绍产品时,手指应自然并拢,手掌向斜上方倾斜,以肘关节为轴指向目标,严禁一个手指指点方向,摆手回答或用手做各种小动作。

行:促销员行走时应抬头挺胸,双臂自然摆动,双眼平视前方,面带笑容,充满活力,带有自信向上的神态。严禁左盼友顾,四处张望或盯住顾客上下打量。

听:用心倾听顾客提出的意见和建议,最还不要打断顾客的讲话,根据顾客的言行准确的判断顾客的需要心理,提高成交率。

三:语言规范。

语言,是人们思想交流的工具。言为心声,语为心镜。促销员每天接待很多客人,主要是靠语言这种工具和顾客进行沟通和交流,促销员的语言是否热情。礼貌。得体。直接影响着自身和公司的形象。因此,促销员在接待顾客时,必须要讲究语言艺术,提高使用接待用语的技巧。

1:主动开口,交谈是要自信,赢得顾客的信赖,面队咨询时,态度要热情,友善的回答顾客提出的各种问题。

2:巧用手势,自信的表达与合理的手势应相结合,表达的时候吐字要清晰,语调,语速要适中,善用“你好”,“请”,“谢谢”,“对不起”,“再见”等礼貌用语。

3:接近我们产品的每一位顾客都是我们的服务对象,面带微笑,主动问好,展示良好的素养,忌说当地忌语。

四:行为规范。

1:每天提前到达工作岗位做好准备工作,上班前将样品和柜台擦拭一遍,保持整洁。

2:不将不良情绪带入工作中,保持良好的心态接待每一位顾客。

3:熟练的介绍和演示产品,注意节奏,让顾客明白其功能。

4:顾客大量涌入时,要做到“送一答二照顾三”即:送走第一批顾客的同时,回答第二批顾客提出的问题,并且兼顾第三批顾客的咨询,不要顾此失彼。

5:对外地顾客,使用标准普通话,不欺生,不贬低竞争品牌,不与同行发生冲突,突出自己的产品优势。

五:礼仪规范。

迎接顾客时点头微笑并说:“欢迎光临”

因顾客过多而没得及时上前服务时说:“对不起,让你久等了”

当顾客要看商品时说:“好的,我马上拿给你看”

当顾客提出意见或批评时说:“谢谢你,我会把你的意见反映给公司”

当顾客离开时应行注目礼并说:“谢谢你,欢迎再次光临”

你知道如何建立和维护终端形象吗?只要你用心,就一定能做到。

1:专柜切忌杂乱无章,货品摆放应错落有序,矮产品在前,高产品在后。

2:产品面向客流通道,同意朝向,不可“左顾右盼”。

3:宣传资料摆放整齐,左右对齐一条线。

4:充分利用公司的pop,如画册,道具等物料,提升和优化天籁钟行的形象,提升天籁钟行在消费者心目中的地位。

5:专柜不能布置的太花哨,适当装饰,突出产品。

6:天籁钟行的钟要“整整洁洁”不可“灰头鼠面”。

7:有质量问题的产品不可做成列品。

8:加强产品生命力的演示,让产品动起来。

9:专柜周边的地面要保持干净,不能有垃圾或废弃的宣传品及杂物。

10:衣服和杂物不要放在钟柜里,因为这也是个卖点。

11:保持价格牌的干净整洁,并贴在醒目的地方。

12:专柜要保持清洁,样品,专柜必须每天擦拭一遍,注意清洁钟面和一些不起眼的地方。

13:专柜上不可以有空位,产品不够的时候可采取重复白样。

14:如公司有促销活动,要把海报贴在醒目的地方告诉顾客。

15:赠品一定要摆放出来,或是在柜台上堆放,并标明“赠品”字样。

16:如有需要现场维修的产品,请回避顾客,不要在柜台前进行维修。

17;与周围其他专柜的促销员处理好关系,在他(她)们中树立一重威信,这样在你不在的时候就会有人帮你“照顾”。

18:处理好同商场领导的关系,这样你的专柜会得到更多的“照顾”

合同催促函篇五

中国社会工作者继承中华民族悠久的历史、文化传统,吸收世界各国社会工作发展的文明成果,高举人道主义旗帜,以促进社会稳定和全面进步为己任。中国社会工作者通过本职工作,提倡社会互助,调节社会矛盾,解决社会问题,改善人际关系,为社会的物质文明和精神建设服务。

(1)热爱社会工作,忠于职守,具有高度的社会责任感和敬业精神。

(2)全心全意为人民服务,为满足社会成员自我发展、自我实现的合理要求而努力工作,并不因出身、种族、性别、年龄、信仰、社会经济地位或社会贡献不同而有所区别。

(3)尊重人、关心人、帮助人。为保障包括人的生存权、发展权在内的人权而努力。

注意维护工作对象的隐私和其他应予保密的权利。

(4)同工作对象保持密切联系,主动了解他们的需要,切实为之排忧解难。

(5)树立正确的服务的目标,以关怀的态度,为工作对象困难问题的预防和解决,以及其福利要求提供有效的服务。

(6)清正廉洁,不以权谋私。

(1)确立正确的社会工作价值观和为专业献身的精神。

(2)努力学习和钻研业务,不断提高专业技术水平和专业服务质量。

(3)通过参加专业培训和进修,努力实现专业化,提高工作效率和服务效能。

(4)运用专业的理论和知识与方法技能,帮助社会成员改进和完善社会生活方式,不断提高生活质量,以利于民族素质的提高。

(5)从广大群众的集体力量和创造精神中吸取专业营养,促进专业的发展与创新。

(1)重视调查研究,深入了解社会成员的困难和疾苦,并采取有效措施,切实帮助他们摆脱困境。通过不断的调查研究,提高社会工作的服务水平。

(2)对待工作对象,应平易近人,热情谦和,注意沟通,建立互相信赖的关系,努力满足他们各种正当的要求,并帮助他们在心理和精神等方面获得平衡。

(3)对待同行,应互相尊重,平等竞争,取长补短,共同提高。在业务上,诚意合作,遇到问题时,互相探讨,坦诚交换意见,或善意地进行批评和自我批评,以促进专业水平、工作效率和服务效能的提高。

(4)向政府有关部门、社会有关方面反映社会成员需要社会工作解决的问题,以及对工作的意见和建议。

(5)向社会成员宣传贯彻国家有关社会工作的政策、方针和法规,鼓励和组织社会成员积极参与社会事务。

(6)对待组织和领导,应按照民主集中制的原则,主动献计献策,提供咨询意见,并自觉服从决定,遵守纪律,维护集体荣誉,努力使领导和单位的计划实施获得最佳效果,圆满完成社会工作的各项任务。

合同催促函篇六

****************公司:。

本公司与贵司签订的洁净室工程合同规定于xxxx年6月30日之前完工,但至今(xxxx年7月25日)仍未能按期完成。希望贵司加紧工程进度,在保证工程质量的基础上,加快工程进度。

现将有关合同条款重申如下:。

第七条、双方责任。

1、乙方若不按期完工,每延期一天,按工程总金额的'千分之叁支付违约金,若因甲方或非人力不可抗之因素造成工程施工工期拖延,则乙方施工期限得以顺延。(乙方需于工程进行中向甲方提出展延工期申请,经甲方同意后方得展延工期)。

本着双方友好合作的原则,避免产生不必要的不良影响,节省诉讼费用的原则,我公司真诚地希望贵司在收到此函件后,能尽快派专人进行解决。

****************公司。

xxxx年七月二十五日。

合同催促函篇七

广东xx律师事务所系在广东省司法厅登记注册的律师事务所,本律师函署名律师系中国注册律师,具有合法执业资格。本所受xx(以下称委托人)之托,指派颜z丹律师(执业证号:xxxxxxx)处理委托人与您的房屋买卖合同纠纷事宜,现依中华人民共和国相关法律郑重致函:

委托人于xxxx年11月10日与您签订了《深圳市二手房预约买卖合同》(合同编号:no),合同约定您向委托人购买位于深圳市xx区xx栋x单元xx单位房屋,房屋产权证为:深房地字第xx,建筑面积为xx平方米,总房价为人民币xx万元人民币。合同签订后,您依约支付了定金人民币x万元整。

你们签订的合同中约定:“买方须于xxxx年12月11日之前支付除定金之外的首期款人民币x拾万元整至买卖双方约定的银行监管帐户,卖方须依买方或第三方的通知前往约定的银行签署资金监管协议,办理资金监管手续。”但据委托人所述,您和第三方至今没有通知委托人前往约定的银行签署资金监管协议,办理资金监管手续。虽经委托人多次催促,您仍拒绝履行该项合同义务,并于xxxx年12月14日正式通知委托人解除合同。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条规定:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”故您应继续履行合同义务,办理首期资金监管手续,否则根据你们签订的《房地产买卖合同》十二条的约定:“违约责任:如任何一方未按照本合同约定的期限履行义务的,守约方有权要求违约方以转让成交价为基数支付每日万分之四的违约金并继续履行合同;如任何一方逾期履行义务超过15日的,守约方有权解除合同并选择要求违约方支付转让总价款20%的违约金或承担定金罚责。”委托人将追究您的违约责任包括但不限于:违约金、律师费、诉讼费、交通费等。

现依据委托人的要求,请您尽快全面履行合同义务,诚望您在收到本函后的三日内给予书面答复,并就有关事项作出明确说明。否则委托人将采取法律手段就您的违约行为追究您相应的法律责任,并就委托人可能因此所遭受的经济损失向您追索。

特此函告。望您慎思并妥善对待。

广东xx律师事务所律师:颜z丹。

合同催促函篇八

每天能见到你是我最大的奢望,而你见到我也是低头含笑,爱意浓浓。

我们都到了嫁娶的年龄了,我把我的心思告诉了我的父母,没想到他们对我大动干戈,气急败坏,骂我伤风败俗,毁了家族的荣誉。最后他们逼迫我同一个我不爱的母鼠结了婚。

你也一样,遭到父母的指责,嫁给了一个公子哥。

我们的爱情就这样结束了。

你过的并不好,我看在眼里。从你出嫁的那天起你就没了笑容。你的那个丈夫成天花天酒地,妻妾成群,跟本不把你放在眼里。还时常对你拳脚相加,恶语相对。你把泪水流进了肚子里,而我把痛埋藏进心里。

我的老婆每天就知道管我要吃要喝,还生了一大堆孩子。年纪轻轻的我过早地衰老。在我们这个没有爱情的婚姻里,我承载着碎心的累和对你无悔的爱。

我的这个家可以说是暗无天日。我的无爱的婚姻可以说是晦涩无边。

难道这就是我的一生吗?难道这就是我该承受的命运吗?我不要,我不要这样过!

我们的一生是短暂的,难道我们就该放弃快乐而承受世俗的束缚吗?

我想了好久,虽然命运待我们不公,但我不认命,我要挣脱,我要抵抗,我要出逃。

出逃,好吗?

我会用我后半生的爱全心全意地对你,我会把丢失的时光加倍地补偿给你,我会把我所拥有的一切毫无保留地奉献给你。让我们尽情享受爱的欢乐,让我们彼此拥有直到永远。

跟我走吧,无论是天涯,无论是海角,只要我们在一起,这世界就属于我们,阳光属于我们,爱情属于我们。

我对你的爱致死不渝,海枯石烂。

永远都是那句话,爱你、爱你、爱你。

如果你想好了跟我浪迹天涯,我随时都在等候你。

这些话我今天终于说了出来,不要怪我懦弱,那是因为爱你。。。。。。。。。。

爱你的鼠敬上。

合同催促函篇九

为确保过一个祥和、文明、安全、有意义的春节,本人特作如下承诺:

1、寒假期间,生活要有规律,按时作息。在无父母陪伴下,不要外出玩耍。

2、遵守社会公德,爱护公共设施,做一名文明的学生。

3、加强自我保护意识。遇到敲诈勒索、拦路抢劫及时告诉父母或打电话报警。不接受陌生人的小恩小惠,不被陌生人的甜言蜜语所迷惑,防止被拐骗、拐卖。

4、不到游戏厅、录像厅、网吧等不健康场所玩耍。

5、不到水库等危险地方滑冰。外出要告诉父母:到哪里去、和谁一起、什么时间回来。

6、绝对要在父母监护下,燃放烟花爆竹,防止被烟花爆竹炸伤炸残。

7、不吸烟、不喝酒。提倡节约,禁止铺张浪费。

8、注意用电安全,防止被电击伤;注意防火、防盗、防食物中毒;注意用煤气安全。

9、遵守交通法规,注意乘车、骑自行车等交通安全。

10、要认真完成假期作业,为新学期的学习奠定良好的基础。

11、讲文明,有礼貌,待人接物体现小学生的良好精神风貌。

12、听从父母教导,主动承担力所能及的家务劳动。

以上几条保证做到,请家长、老师、同学们监督执行,确保在寒假期间不发生任何安全事故,遵规守纪,做一名合格的小学生。

班级:姓名:

合同催促函篇十

xxx***律师事务所系xxx省司法厅登记注册的律师事务所,本律师函署名律师系中国注册律师,具有合法执业资格。本所受江苏**集体有限公司(以下称委托人)之托,处理委托人与贵企业建设工程施工合同纠纷事宜,现依中华人民共和国相关法律郑重致函:

一、委托人于xxxx年*月*日与贵企业签订了《xxx**粮*****库扩建储备仓项目二期建设工程施工合同》(以下简称施工合同)。

根据我国《招投标法》第三条规定:在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,必须进行招标:(一)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公共安全的项目;(二)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(三)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。该建设工程为涉及广大人民群众的粮食供给且大部分使用国有资金投资的项目,该项目为必须招投标项目。

二、贵企业应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。

根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十一条规定:当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的'中标合同作为结算工程价款的根据。根据我国《招投标法》第四十六条规定:招标人和中标人应当自中标通知书发出其三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

委托人与贵企业签订的《施工合同》经合法招投标、经xxx省建设厅及**县建设局备案是合法有效的工程结算依据。

三、委托人与贵企业另行订立与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,未经行政主管部门备案的协议,不能作为结算是依据。

现依据委托人的要求,请贵企业尽快全面履行合同义务,诚望贵企业在收到本函后的七日内给予书面答复,并就有关事项作出明确说明。否则委托人将采取法律手段就贵企业的违约行为追究相应的法律责任,并就委托人可能因此所遭受的经济损失向贵企业追索。

特此函告。望贵企业慎思并妥善对待。

xxx******律师事务所。

律师:郎x莉。

xxxx年11月1日。

合同催促函篇十一

答辩人:卢(金达打印部),女,汉族,住址:xx市xx镇中心街xx市xx供销社7号。

被答辩人:xx市xx供销社。

地址:xx市xx镇中心街。

法定代表人:陈积权职务:主任。

因答辩人与被答辩人房屋租赁合同纠纷一案,答辩人依法发表答辩意见如下:

一、被答辩人的法定代表人参加本诉不适格。

被答辩人现任法定代表人“陈积权”系琼山供销社联社直接委任的,非依照《xx供销社章程》规定选举产生,此任命侵犯了包括答辩人在内绝大部分xx供销社职工的选举权,也违反了《海南政府关于加快供销合作社体制改革的决定》第四条“基层社领导由社员民主选举产生”的规定。因此“陈积权”无权作为被答辩人的法定代表人参与本案的诉讼。

二、被答辩人向答辩人主张停止侵权及赔偿损失的两个诉求无事实依据,应依法驳回被上诉人的诉讼请求。

被答辩人向答辩人主张诉求的前提条件为被答辩人对铺面及仓库拥有所有权,即要有权属依据。依据被答辩人向法院提供的证据,仅凭一份营业执照副本及一份承包经营合同,尚不足以证明被答辩人对于答辩人现使用的铺面及仓库拥有所有权,因此,被答辩人向答辩人主张的停止侵权及赔偿损失无事实依据。

三、答辩人未在合同期满时续签《承包合同书》,是由于被答辩人设置的各种因素造成的。答辩人没有续签《承包合同书》合情、合理、合法。

1.在x年承包合同限期满前,因店铺面临拆迁,被答辩人告知答辩人缓签。

自x年5月24日始至x年4月30日止,答辩人承包门牌号为xx市xx镇中心街42-11号的铺面及仓库已达13年。按以往惯例,被答辩人与答辩人签订的承包合同在x年4月30日期满前,应在x年4月中旬左右续签承包合同。但是,同年5月10日,被答辩人下发了《通知》,告知答辩人,其所租铺面及仓库准备拆迁,暂停续签《承包合同书》,待新的房屋修建成再签订承包合同。后由于种种原因,铺面一直并未拆迁。因此承包合同未在x年5月1日及时续签,是由于答辩人铺面要面临拆迁而无法正常经营这种客观原因造成的。

2.《承包合同书》未经职工代表大会讨论并通过,违反了《xx供销社章程》(以下简称《章程》),剥夺了答辩人依《章程》所享有的多项权利,因此,制定《承包合同书》程序违法。

依据x年3月25日经xx供销社职工代表大会一致通过的《章程》有关规定,凡是涉及职工切身利益的“重大事项”,均须要经职工代表大会通过决议,或讨论并决定。因《承包合同书》约定的每项权利与义务均涉及每位职工的切身利益,甚至于事关生存基础,因此,这样一个事关职工生死存亡的合同必须要经过职代会讨论并通过。

然而,遗憾的是,被答辩人却置全体职工切身利益于不顾,强行单方制定了《承包合同书》,非法剥夺了职工所享有的“本社职工代表大会的表决权”及“参加本社组织的活动”的权利。

3.被答辩人没有依据《中华人民共和国合同法》(以下简称《合同法》)第三十九条“采用格式条款订立合同的,应当-----采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。”之规定,向答辩人履行提醒及说明义务,而是单方强制答辩人办理签约手续,因此,签约《承包合同书》的程序违法。

4.《承包合同书》的第七条加重了答辩人的责任,第八条则排除了答辩人的主要权利,两条款应为无效条款。

(1)《承包合同书》第七条所涉及的《xx供销社经营承包管理实施方案》(以下简称《承包实施方案》),其第一部分第三条规定“门店和个人向基层社承包,承包期以一年为限”,这是极不公正的。

这样短暂的租期,因考虑到经营成本回收问题,致使答辩人无法对铺面进行必要地改造装修,使得答辩人的铺面在激烈的同行业市场竞争中处于劣势地位,加重了答辩人的经济负担,即加重了在家庭方面所承担的责任。

(2)《承包合同书》第八条“在承包期内,如甲方建设需要,乙方应无条件将房屋退回甲方”的规定,“无条件”三个字则完全排除(即剥夺)了答辩人在租赁期间内,若因建设需要等客观原因,将房屋退回后依法得到合理补偿的权利,这是极不公正的。这种权利乃是答辩人依据承包经营合同所享有的的基本权利,也为主要权利。

5.《承包合同书》第七条违反了《中华人民共和国民法通则》第四条所确定的公平公正原则;也违反《合同法》第五条“当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务。”及第三十九条“采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务”之规定,该条款严重显失公平。

第七条内容中所涉及的、答辩人必须遵守的《承包实施方案》,在具体实施过程中,同为被答辩人的社员,其各自所享受的承包待遇极不平等,这体现在租金与租期上。首先,被答辩人社员陈鸣新、莫永妹、陈和芳、王少美等承包的被答辩人铺面,承包期限为长期,没有使用期限,属于无限期租用,且勿需向被答辩人支付任何承包金;其次,被答辩人与其社员吴雨阳签订的经营承包合同,其承包期限为十年;而答辩人签订承包合同的承包期限仅为一年,且承包金额一年一定。因此,被答辩人对外承包铺面严重显失公平。

依上诉述,在x年12月份,当被答辩人提出续签合同时,答辩人坚持社员之间应同等待遇的原则,坚决要求同被答辩人续签10年以上承包合同,且取消承包合同中存在的违法的且极不公正的第七及第八条款,但是被答辩人对于答辩人的合法主张给予无理拒绝。因此,答辩人拒绝续签《承包合同书》不但合情、也合理、更合法。

综上,答辩人认为,参加本案诉讼的被答辩人的所谓法定代表人“陈积权”,因违法(章)被任命,无权参与本案诉讼;被答辩人向答辩人主张的诉求无任何事实依据;答辩人于x年5月1日未续签《承包合同书》,是由于被答辩人自行设置的各种人为因素造成的,答辩人没有任何过错。因此,答辩人即不存在所谓的侵权行为,更未给被答辩人造成任何经济损失,请求贵院依法驳回被答辩人的全部诉讼请求。

此致

xx市xx区人民法院。

答辩人:

x年九月十九日。

您可能关注的文档