合同索赔协议书(精选10篇)

  • 上传日期:2023-11-21 11:41:00 |
  • ZTFB |
  • 9页

合同是商业活动中的重要法律文件,具有约束力。编写合同时,应当尽量简明扼要,言之有物,方便双方执行。在此分享一些合同范文,供大家参考、学习和借鉴。

合同索赔协议书篇一

建筑工程施工合同管理是管理合同的建立、履行、索赔、违约及解除等内容。建筑工程项目具有技术要求高、复杂性、投资数额巨大、对社会影响大、生命周期长等特征,与此同时,施工合同当事人的权利和义务也比较复杂。所以建筑工程施工合同的管理工作具有不可替代的地位。好的施工合同管理具有以下优点:(1)保证合同双方当事人的各项权利和义务。(2)减少纠纷和合同违约发生的概率。

1.2.1完善合同管理制度,建立科学的合同履行保证体系。第一,合同签订后,合同管理人员应在合同分析的基础上,对各级项目管理人员和各工作组负责人进行合同交底,对合同的主要内容做出解释和说明,把各种合同责任分解落实到各责任人和合同实施的具体工作上。第二,对于经常性的合同管理工作,如图纸审核程序、设备材料等,应建立制度化的工作程序,做到有章可循。而对于合同履行中的计划执行效果、已完工作和后期工作,尤其是工程变更或合同条款变更等问题,可建立协商会议制度,各建设主体之间应定期或不定期召开协商会议并形成决议,对重大问题及决议应用会议纪要的形式记录下来纳入合同文件。第三,每日工作报送制度要求各职能部门每日将本部门的工作情况及未来一定时间的工作计划报送到合同管理处,确保合同管理人员及时掌握工程信息,对有关合同问题做出正确决策。而进度款审核准制度就是合同管理部门每月从合同角度对进度款进行审核,从而可以将施工索赔的费用及时纳入当月付款要求中。第四,工程项目开始后,应将合同文件资料的管理责任落实到具体的管理人员,妥善保存所有与合同有关的一切资料,并能满足及时查询的要求。同时建立项目计算机信息管理系统,对合同文件资料统一编号与记录、分类管理,建立合同文件资料借阅登记制度。

1.2.2对工程项目合同进行动态管理。第一,在每个合同进入履行期时,应先召集与合同履行关系密切的人员进行合同条款的讨论和交底,明确哪些条款是履行中应重点注意的条款,提醒和督促有关人员严格按合同进行工作;合同管理人员每天检查、监督各工程小组和分包商的合同实施情况,在进入施工现场后对工程变更进行有效管理。第二,监理工程师常常乐于发出口头工程变更指令,承包人必须及时要求工程师用签证将口头指令固定下来。对于非承包商责任造成的停工损失,也应及时按合同约定的时间,要求工程师签证。第三,及时收集、妥善保管合同履行中的文书、书面签证、会议纪要等资料,在收到合同相对方的信函、文书或电传后,及时审阅和制定对策,并采用书面方式进行回复。

合同索赔协议书篇二

1.索赔是在合同履行过程中,无过错方要求过错方承担责任的行为。

2.索赔只能在合同双方当事人之间进行,不能向没有合同关系的第三方索赔。

3.索赔是双向的,合同的任何一方均可向对方提出索赔。

4.索赔通常分为工期索赔和费用索赔。

(二)索赔的起因。

1.合同错误,如条文不全、错误、矛盾,设计图纸、技术规范错误等;

2.合同变更;

3.合同对方违约,指不履行或未能正确履行合同义务和责任;

4.工程环境变化,包括法律、物价、自然条件的变化;

5.不可抗力因素,如恶劣气候条件、地震、洪水、战争等。

(三)索赔的分类。

1.工程延期索赔;

2.工程加速索赔;

3.工程变更索赔;

4.工程终止索赔;

5.不可预见的外部障碍或条件索赔;

6.不可抗力事件引起的索赔;

7.其他索赔。

(四)索赔成立的前提条件。

1.事件已造成了承包人的额外成本支出或直接工期损失;

2.造成费用增加或工期损失不属于承包人的责任;

3.承包人按规定的时间和程序提出了索赔意向书和索赔报告。

(五)索赔的处理原则。

承包方必须掌握有关法规政策和索赔知识,索赔须按以下原则进行:

1.有正当理由和充分证据;2.以合同为依据;3.详尽记录索赔事件,准确计算工期、费用。

(六)索赔的依据。

1.合同文件;2.法律法规;3.建设惯例。

(七)索赔的程序。

1.在索赔事件发生后的28d内,向工程师提出索赔意向书,同时仍需遵照工程师的指令继续施工。逾期提出时,工程师有权拒绝承包方的索赔要求。当索赔事件持续进行时,应阶段性地向工程师发出索赔意向通知。

2.索赔事件终了后的28d内,向工程师提出最终索赔报告。

3.工程师在收到索赔报告后的28d内给予答复,或要求承包方进一步补充索赔理由和证据。工程师在28d内未予答复或未对承包方作进一步要求,视为该项索赔已获认可。

(八)索赔报告(文件)的内容。

1.总述部分,简述索赔事项发生的日期和过程,说明承包人付出的努力和附加开支,提出具体索赔要求。

2.论证部分,是索赔报告的关键部分,目的是说明自己有索赔权。

3.计算部分,定量计算应获得的费用或工期补偿。

4.证据部分,证明自己有索赔权及应获补偿数额的文件和资料。

(九)索赔计算方法。

1.工期索赔必须考虑索赔项目是否发生在关键线路上,如果发生在关键线路上,则索赔工期为该项目的工期;如果发生在非关键线路上,则只有非关键线路因延误而变为关键线路时,才可以索赔工期,索赔工期为新关键线路工期与原关键线路工期的差值。

2.费用索赔的计算方法包括实际费用法、总费用法和修正的总费用法。实际费用法最为常用,在直接费的额外支出部分的基础上,再加上应得的间接费和利润。

3.机械费索赔内容包括由于完成额外工作增加的机械使用费、非承包商责任工效降低增加的机械使用费和由于业主或监理工程师原因导致机械停工的.窝工费,不包括停电、不可抗力导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算;如系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因为台班费中包括了设备使用费。此外,计算机械停工窝工费时,机械操作人员窝工费不应计算在内,因为机械停工窝工费中已经包含了机械操作人员窝工费。

4.人工费索赔内容包括完成额外工作所花费的人工费用、非承包商责任工效降所增加的人工费用、超过法定工作时间加班劳动、法定人工费增长以及非承包商责任和非不可抗力导致的人员窝工费和工资上涨费等。

5.当业主引起的延误或双方不可控因素引起的延误与承包商引起的。

延误,即可索赔延误与不可索赔延误同时(共同)发生时,可索赔延误就将变成不可索赔延误,这是工期索赔处理的一个惯例。

(十)不可抗力的界定。

不可抗力主要包括以下三种情形:

1.自然灾害、如台风、洪水、地震等。

2.政府行为,如征收、征用。

3.社会异常事件,如罢工、骚乱。

在自然灾害中,异常大雨、罕见大雨、几十年一遇大雨等均属不可抗力,但季节性大雨、常规性暴雨等不属不可抗力。

合同索赔协议书篇三

(以下称为甲方)和________(以下称为乙方)在双方相互信任的基础上,为了确保产品的最高品质水准、防止因索赔引起纠纷,针对乙方的供应部品(以下简称乙方的产品或供应品)及因乙方的供应品不良时产生的损失和赔偿做了有关协商。具体内容、方法如下:

1、本协议中的索赔是指乙方提供给甲方的产品为存在品质缺陷的不良品(品质缺陷的范围还包括任何与产品一起销售给甲方的附件、使用说明书等不良或不当所造成产品被误操作或因此造成与该产品关联的其他部件的不良),造成甲方在维修或更换不良品时产生的人力、物力上的损失,或造成人身、缺陷产品以外的其他财产的损失,或甲方赔偿顾客因维修或更换不良品所产生的人力、物力上的损失,或甲方赔偿顾客因缺陷产品造成人身、缺陷产品以外的其他财产的损失。甲方有权利就此向乙方提出索赔。

2、索赔的种类包括但不限于:工程索赔、一般索赔、特殊认证索赔和召回索赔等,详见表格1。

第二条:赔偿责任。

按上述第一条之规定,若乙方提供的不良品给甲方造成损失,乙方须按索赔种类向甲方。

提供赔偿。

第三条:索赔的认证。

1、甲方负责任命责任人来判定索赔是否是由乙方产品不良所造成的。乙方要服从甲方的决定。

2、如果乙方对索赔有异议,须在收到《索赔通知书》后_3_日内以书面形式向甲方提出,甲方根据乙方的意见考虑是否重新协商索赔事宜。

3、属于下列两种情况引起索赔的,原则上乙方不负责赔偿责任:

1)由于客户使用不当或保管、管理不善或擅自改装设备引起的索赔;

2)由甲方提供给乙方的原材料不良引起的索赔;

第四条:赔偿责任期限。

1.乙要对自己的供货品,承担赔偿责任的期限依据附加的表格2之规定。

2.若发生了特殊认证索赔或召回索赔,即使过了前项中规定的保修期,但经甲方判定乙方是责任方时,乙方依旧要承担赔偿责任,或按照甲乙双方的协议来处理。

第五条:索赔的通知。

甲方以书面形式通知乙方索赔的内容(甲方下达《索赔通知书》给乙方)。

第六条:索赔部品的返还。

从接到甲方《索赔通知书》之日起,乙方须于一周内取回不良品。若一周之内没有取走,可以再商定一个双方同意的期限,若乙方在该期限内仍未取走,甲方有权利处理这些不良品,处理所得利益归甲方所有。

乙方应向甲方支付不良品的仓储费,仓储费用按照甲方标准执行。

第七条:赔偿方法。

1、乙方要为甲方的工程索赔、普通(一般)索赔及特殊认证索赔按照以下的规定实施赔偿。

1)部品费。

若乙方因部品不良遭甲方索赔,乙方除了要赔偿甲方不良品本身的金额还要赔偿因不良品所造成的其他附带损失。乙方所赔偿的.不良品金额按售后服务价格计算。

2)修理费。

乙方须承担甲方因更换或维修不良品所产生的修理费,具体金额按双方事先约好的工时和人工费率计算。

3)若甲方已经支付了顾客不良部品费、修理费及其他附带费等,乙方要赔偿甲方已经支付给顾客的费用。

4)若甲方因乙方的产品不良而赔偿了最终消费者在人力、物力上的损失,乙方须按。

双方事先协商同意的协议价赔偿甲方。

2、不属于工程索赔、普通(一般)索赔及特殊认证索赔的费用,甲乙双方再做进一步的各别协商后决定其赔偿方法。

3、海外索赔也适用上述条款之规定。

第八条:赔偿金的支付方法。

属于上述第七条的赔偿金的支付,甲方直接从乙方的货款中扣除,或者按甲方指定的方式支付。

第九条争议解决。

本合同的所有方面将受中华人民共和国法律的约束,并按其进行解释。合同双方不可撤。

销地将任何争议送交青岛市黄岛区人民法院。

第十条:其他。

本协议中没有涉及到的事项发生时,或无法用本协议中的各项条目来处理的事情,

甲乙双方进一步协商后决定。

第十一条:合同有效时间。

1.本协议书的有效时间是_________年___月___日起至_________年___月___日止。

2.本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等的法律效力。

公司(章)____________________有限公司(章)。

法人代表签字:____________法人代表签字:____________。

合同签订日期:合同签订日期:

表格1:

内容。

工程索赔。

乙方供货的部品作为产品,经甲方检查后出库之前的这段时间内发生的索赔。

普通索赔。

一般索赔。

甲方提供给顾客的服务保证书上的保证条目及保修期限内发生的索赔。

甲方用乙方的部品,赔偿给顾客后,在一定的保证期限内再次发生的索赔。

特别认证索赔。

分担索赔。

甲方的售后服务保证书上明示的保证期限两倍的时间限度内发生故障时,甲与顾客分担赔偿的索赔。

特殊索赔。

超过了甲在售后服务保证书上明示的保证项目,但是对于那些安全特性部品、技能特性部品一样重要的部品,甲特别认证的索赔。

召回索赔。

为了事前预防保安部品及同样重要的其他部品的故障,不管使用时间多长,甲方需要处理的一系列事的索赔。

代理商索赔。

乙方的部品,通过甲的代理商销售后,经过一段时间发生的索赔。

海外索赔。

甲方的产品输出到海外后,在海外发生的索赔。

表格2:。

赔偿责任期限。

顺位。

按部品区分。

赔偿责任期限。

1

普通部品。

索赔赔偿期限如下,乙方向甲方供应货品后12个月。

2

重要部品及保安特性部品。

1.构成发动机内部的部品。

2.构成方向操纵的部品。

3.构成动力传达装置的部品。

4.其他指定的保安特性部品。

乙的产品装在甲的产品里,卖给顾客后未满24个月或者未提前到达4000小时运做时间的装备,发生故障退返到甲方的工厂的日期开始6个月后自动回复到保证期限。

3

不包括以上1和2内的部品。

甲乙双方协商后决定。

合同索赔协议书篇四

合同索赔是商业活动中经常遇到的问题。经过这段时间的合同索赔经历,我深刻认识到合同索赔不仅仅是维护自身权益的手段,更是一种责任感和职业素养的体现。在这篇文章中,我将分享我的心得体会,希望能给读者们一些启示和思考。

第二段:认真审视合同。

在进行任何一项商业活动前,我们应该首先认真审视合同条款。合同条款是商业活动的法律依据,对双方都有着重要的约束力。在合同签订之前,要仔细阅读并理解合同内容,确保条款明确,各方责任清晰。这样一来,在发生争议时,我们能够凭借合同的条款做出有力的索赔请求。

第三段:及时准备证据。

当签订的合同中出现问题时,我们不仅要及时采取行动,还要准备充分的证据来支持索赔请求。证据是合同索赔过程中非常重要的一环,它能够帮助我们证明对方违约的事实,从而确保我们的权益得到维护。因此,我们要妥善保存与合同相关的文件、通信记录和付款证明等证据材料,以便在索赔过程中使用。

第四段:采取适当的协商策略。

合同索赔过程中,协商是解决问题的一种重要方式。而采取适当的协商策略,则是确保达成理想结果的关键。在与对方进行协商时,我们要保持冷静和理性,避免情绪冲动和过激行为。并且,我们要学会主动沟通,表达自己的诉求,并在协商过程中逐步调整立场,争取相对公正的解决方案。

第五段:坚持到底,寻求法律援助。

合同索赔往往是一个长期而艰辛的过程,我们要有足够的耐心和毅力去坚持到底。即使在协商无果时,我们也不应放弃维权的诉求。在这种情况下,我们可以寻求法律援助,依法提起诉讼,通过司法程序来解决问题。法律是我们的有力武器,通过法律途径维护自身权益是我们应有的权利和选择。

结尾段:

通过这段时间的合同索赔经历,我深刻认识到了合同的重要性和灵活运用合同索赔策略的必要性。合同不仅是双方之间的一纸文字,更是商业活动中维护权益的依据。通过认真审视合同、准备充分的证据材料、采取适当的协商策略以及必要时寻求法律援助,我们能够更好地保护自己的权益,并且提高自己的职业素养。相信在今后的工作中,我将能够更加从容地应对各种合同索赔问题。

合同索赔协议书篇五

随着市场经济的发展和经济体制改革的不断深入,工程建设的管理体制也在不断地向适应市场经济的方向发展,工程项目的招投标制使工程建设管理体制更趋合理化、科学化。施工索赔作为工程建设管型的重要内容,对于维护业主与承包商双方权利和义务,提高各自经济效益起着至关重要的作用。因此,完善和提高施工项目的索赔管理体制,是建筑业走向市场、提高企业竞争力,自我完善、自我调节提高工和建设管理的有利保障。

一、索赔的意义。

而施工索赔正是在这种情况下应运而生。施工企业在施工过程中,通过加强管理,寻找一切可能的机会要求索赔,维护自己的经济利益,使自己不必要的损失得到应有的补偿。

施工索赔在施工过程中,无处不在、无处不有,这是建筑产品在市场经济条件下的必然产物。索赔是签订合同双方各自享有的权利,是承发包双方为保护自身利益,避免和减少由于对方违约给自己造成的经济损失,提高经济效益的一种手段。在目前靠低价中标的项目,索赔成了盈利的有力工具,认真研究和运用索赔理论和方法,建设一支有较强索赔能力的队伍,保护自己的权利,捍卫和获得自己的利益,在工程建设承包中具有特殊的意义。

二、索赔的原因和内容。

在施工过程中,造成索赔的原因很多,很好的研究并加以运用,对维护自己的经济利益起到十分重要的作用。造成索赔的原因主要有以下几点:

1、施工合同不够全面、严密。建设工程承发包合同是承发包双方权利和义务的法律保证,合同条款中的每一项内容都直接关系到双方的切身利益。因此,必须认真分析合同条款的内容,明确各自的权利和义务。然而,合同也不能面面俱到,预知将来随着工程建设的全面开展而逐步显现出来的弊端。因此,时刻关注研究施工合同,以保证工程项目的顺利进行。例如,在一个合同纠纷中,甲乙双方在签订合同“开工后预付备料款”一项,乙方因在开工后迟迟得不到备料款而质疑甲方时,甲方因资金紧张而狡辩为开工后的任意一日。从而使乙方不能及时得到工程备料款,蒙受损失。这说明合同的每一字、每一条款都应认真研究,加强管理。

合同索赔协议书篇六

第一段:引入合同索赔的背景和重要性(200字)。

合同索赔是商业活动中非常常见的一种操作。在商业合作中,合同作为一种法律文件,约束着各方的行为和权利义务,保障了双方的合法权益。然而,由于各种原因,有时候一方无法履行合同规定的义务,这时候索赔就成为了解决冲突的法律手段。在我个人的商业活动中,我也曾遇到过合同索赔的情况,提起了诉讼并最终成功获得了赔偿。在这个过程中,我深刻体会到了合同索赔的重要性和一些心得体会。

在合同索赔过程中,准备工作是非常重要的一步。首先,要充分了解合同的条款和义务,确保自己对合同的理解是准确而完整的。其次,要收集证据支持自己的索赔,包括书面文件、电子邮件、合同追溯等。同时,也要保留所有与合同相关的通信记录和证明文件。最后,要准时详细地记录所有与合同违约相关的损失情况,包括经济损失和商誉损失。准备工作充分且完善,将有助于后续的索赔过程。

第三段:合同索赔过程中的策略和技巧(300字)。

在提起合同索赔时,合适的策略和技巧也至关重要。首先,要及时通知对方违约,并保持与对方的沟通合作。与对方商讨解决方案,可以考虑协商解决争议以避免长时间的诉讼过程。然后,要合理估计索赔金额,并提供相应的证据和理由。如果索赔金额较大,可以考虑请专业律师协助处理,以增加胜诉的概率。最后,如果对方还是拒绝履行合同义务,可以提起诉讼并寻求法院的裁决。

第四段:索赔过程中的困难和问题(200字)。

在合同索赔的过程中,也会面临一些困难和问题。首先,取证是一项关键任务,特别是对于一些口头约定或暗示的情况,证据就显得尤为重要。其次,合同索赔过程可能需要长时间的纠纷解决过程,这就对当事人的耐心和时间安排提出了很大的要求。此外,在与对方进行协商时,双方的合作意愿、法律意识和商业道德也会对解决结果产生重大影响。面对这些问题,需要充分准备并寻求专业法律建议。

第五段:合同索赔的经验教训和总结(300字)。

通过个人经历和实践,我总结了一些合同索赔的经验教训。首先,及时采取行动是至关重要的。一旦发现合同违约,应立即通知对方并采取必要的法律行动。其次,要充分准备并保留相关的证据和文件。只有有充足的证据和文件,才能有力地支持自己的索赔。第三,要善于协商解决争议。诉讼虽然是一种解决争议的手段,但协商解决问题往往更加快捷和经济。最后,要及时寻求专业的法律建议和辅导。合同索赔是一项专业性强的任务,需要专业的法律知识和经验。

综上所述,合同索赔是商业活动中常见且重要的一环。准备充分、策略得当、及时采取行动并寻求专业法律建议是成功索赔的关键要素。通过合同索赔的实践,我们能够更好地了解商业合同的重要性,并学会通过法律手段保护自己的合法权益。

合同索赔协议书篇七

本协议是根据公司《采购控制程序》(kh/qm-7.4-b)《不合格品程序》(kh/qp-8.3-b)品质保证协议制订,目的是确保进入本公司用于加工生产和制造的各种原材料、辅助材料,维修零件的品质的稳定性,生产顾客满意的产品。

2适用范围。

本条例适用于为本公司产品配套供货的所有供方。

3职责。

3.1各供方应按照品质协议的要求为科讯公司提供合格的原辅材料,确保生产合格的产品。

3.2品质保障课应以公平、公正、负责的原则对待每一批零件材料的检查,对进货检查及工序使用中发现的不合格零件、材料做好统计资料提供给资材课。

3.3供方所交物品在被品质保障课通知判定为不合格时必须迅速交涉确认,当收到赔偿通知书后必需经贵公司总经理签字确认,并在十天内将签字通知书交科讯公司资材课转财务便于帐务确认。

3.4资材课根据品质保障课将每周统计的检查数据开具赔偿通知书并交给相应的赔偿供方,并督促赔偿供方将贵方总经理签字确认的赔偿通知单交科讯公司财务。

3.5赔偿供方在月末开发票时扣除赔偿金额,科讯财务入帐时根据赔偿通知确认发票金额。

4.实施规则。

4.1送检批次不合格的赔偿。

4.1.2生产工序上出现的不合格零件、材料由品质保障课判断确定造成原因,因科讯操作不当造成由本公司承担,因供方造成由供方按提供给科讯的开票价回收,并承担由此造成后果的损失费用1000元(停工待料、延迟交货、多支出的运费等费用)。

4.1.3如出现无法确定哪一方造成零件、材料不合格原因的,那么不对该材料进行赔偿处理。

4.2市场批量不良损失的赔偿。

4.2.1在市场出现品质批量不良需要更换或返工及翻修时,造事供方同时还需承担由于返工或翻修而发生的费用(人工费、差旅费、出差津贴费运输费、交际费、赔付费等)以及牵涉相关零部件更换所发生的费用(通过计算后另行通知)。

4.2.2每月市场退回的不良品零件将以供方提供的价格退回给零件生产的供方。

5相关文件。

5.1品质保证协议书委外加工协议。

6相关表格。

6.1供方品质不良赔偿通知书。

甲方。

签字乙方:签字。

合同索赔协议书篇八

协议书。

供大家阅读参考。

1目的。

本协议是根据公司《采购控制程序》(kh/qm-7.4-b)《不合格品程序》(kh/qp-8.3-b)品质保证协议制订,目的是确保进入本公司用于加工生产和制造的各种原材料、辅助材料,维修零件的品质的稳定性,生产顾客满意的产品。

2适用范围。

本条例适用于为本公司产品配套供货的所有供方。

3职责。

3.1各供方应按照品质协议的要求为科讯公司提供合格的原辅材料,确保生产合格的产品。

3.2品质保障课应以公平、公正、负责的原则对待每一批零件材料的检查,对进货检查及工序使用中发现的不合格零件、材料做好统计资料提供给资材课。

3.3供方所交物品在被品质保障课通知判定为不合格时必须迅速交涉确认,当收到赔偿。

通知书。

后必需经贵公司总经理签字确认,并在十天内将签字通知书交科讯公司资材课转财务便于帐务确认。

3.4资材课根据品质保障课将每周统计的检查数据开具赔偿通知书并交给相应的赔偿供方,并督促赔偿供方将贵方总经理签字确认的赔偿通知单交科讯公司财务。

3.5赔偿供方在月末开发票时扣除赔偿金额,科讯财务入帐时根据赔偿通知确认发票金额。

4.实施规则。

4.1送检批次不合格的赔偿。

4.1.2生产工序上出现的不合格零件、材料由品质保障课判断确定造成原因,因科讯操作不当造成由本公司承担,因供方造成由供方按提供给科讯的开票价回收,并承担由此造成后果的损失费用1000元(停工待料、延迟交货、多支出的运费等费用)。

4.1.3如出现无法确定哪一方造成零件、材料不合格原因的,那么不对该材料进行赔偿处理。

4.2市场批量不良损失的赔偿。

4.2.1在市场出现品质批量不良需要更换或返工及翻修时,造事供方同时还需承担由于返工或翻修而发生的费用(人工费、差旅费、出差津贴费运输费、交际费、赔付费等)以及牵涉相关零部件更换所发生的费用(通过计算后另行通知)。

4.2.2每月市场退回的不良品零件将以供方提供的价格退回给零件生产的供方。

5相关文件。

5.1品质保证协议书委外加工协议。

6相关表格。

甲方。

签字乙方:签字。

甲方:

乙方:

甲乙双方于年月日签订,约定由甲方向乙方提供光伏系列产品,由于甲方提供的部分产品与乙方的具体要求有偏差,且存在一定的质量问题。为妥善处理甲乙双方之间存在的争议,减少双方因此产生的损失。根据诚实信用、公平互助的原则,经甲乙双方经充分友好协商,就。

合同。

赔偿事宜达成以下共识:

一、甲方因产品质量问题,同意向乙方支付赔偿金人民币元。(自本协议签订之日起3日内支付)。

二、甲方向乙方支付产品质量赔偿金后,对于项下产品任何质量问题,乙方承诺免去甲方因该产品所产生质量问题的一切责任。

三、甲方赔偿乙方后,应当采取必要的措施(如维修、检查、排除危险等措施),以避免损失的扩大。乙方同时应当为甲方提供切实、有效的协助义务。

四、本协议具体最终法律效力,如之前有与本协议相抵触的约定,按本协议约定为准。

五、有关或执行本协议的一切争议应该友好协商解决。若达不成协议,甲乙任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

其他。

1、本协议自甲乙双方签字或盖章后,发生法律效力。

2、本一式两份,双方各执一份具有同等效力。

甲方:乙方:

年月日年月日。

合同索赔协议书篇九

甲方: 代表人: 身份证号: 电话:

乙方: 代表人: 身份证号: 电话:

20xx年2月25日早晨,乙方为甲方运货,在重庆到成都高速路途中不慎翻车,将甲方货物损坏,给甲方造成 人民币的损失,现甲乙双方根据各自的过失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议:

一、乙方自愿赔偿甲方货物损失费 人民币。

二、乙方以给甲方运货的方式抵扣甲方货物损失费,甲方将扣除每次运输费用的'40%,直至扣完为止;若到五月底还未扣完,乙方将以现金的方式支付剩余的费用给甲方。

三、乙方履行赔偿义务后,甲方保证就此事不再以任何形式、任何理由向乙方提出任何赔偿费用要求。( 文章阅读网: )

四、本协议为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。

五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。

六、本协议书一式两份,双方各执一份,经双方签字或按手印后生效,双方代表人应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。

甲方代表人签字:

乙方代表人签字:

日期: 年 月 日赔偿协议书范本》协议书

甲方: 代表人: 身份证号: 电话:

乙方: 代表人: 身份证号: 电话:

2014年2月25日早晨,乙方为甲方运货,在重庆到成都高速路途中不慎翻车,将甲方货物损坏,给甲方造成 人民币的损失,现甲乙双方根据各自的过失程度经双方充分协商后自愿达成如下协议:

一、乙方自愿赔偿甲方货物损失费 人民币。

二、乙方以给甲方运货的方式抵扣甲方货物损失费,甲方将扣除每次运输费用的40%,直至扣完为止;若到五月底还未扣完,乙方将以现金的方式支付剩余的费用给甲方。

三、乙方履行赔偿义务后,甲方保证就此事不再以任何形式、任何理由向乙方提出任何赔偿费用要求。( 文章阅读网: )

四、本协议为双方平等自愿协商的结果,是双方真实意思表示,且公平合理。

五、本协议内容甲乙双方已经全文阅读且理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果表示完全满意。

六、本协议书一式两份,双方各执一份,经双方签字或按手印后生效,双方代表人应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。

甲方代表人签字:

乙方代表人签字:

日期: 年 月 日

甲方:

乙方:

经双方协商一致,现 (甲方)与 (乙方)就此事赔偿事宜,本着平等、自愿、公平原则,经友好协商,达成如下协议:

一、甲方愿一次性赔偿给乙方医疗费、误工费、交通费、住宿费,精神抚慰金等合计人民币____元。

二、付款时间及办法(含有关条件):

三、上述费用支付给乙方后,由乙方自行安排处理,其安排处理的方式及后果不再与甲方有任何关系。

四、甲方 履行赔偿义务后,乙方 保证就此事不再以任何形式和任何理由向甲方 提出其他任何赔偿费用要求。

五、甲方 履行赔偿义务后,就此事处理即告终结,甲乙双方之间不再有任何权利、义务。以后因这次赔偿事故的结果亦由乙方 自行承担,甲方 对此不再承担任何责任。

六、本协议为双方平等、自愿协商之结果,是双方真实意思表示,且公平、合理。

七、本协议内容甲乙双方已经全文阅读并理解无误,甲乙双方明白违反本协议所涉及后果,甲乙双方对此协议处理结果完全满意。

八、本协议为一次性终结处理协议,本协议书一式二份,双方各执一份,经双方签字或捺指印后生效,双方当事人各应以此为据,全面切实履行本协议,不得再以任何理由纠缠。

九、乙方 今后身体或精神出现任何问题均与甲方 无关。

十、其它:

甲方: (签字)盖章 乙方:(签字) 见证人:(签字)

年 月 日 年 月 日 年 月 日

合同索赔协议书篇十

建设工程受地形、地质、水文、气象等自然条件的影响,施工条件复杂,可能造成各种特殊情况,给合同履行带来不确定性风险,导致索赔事件难以避免,索赔是工程承包合同管理的重要内容,是工程造价管理的重要手段,是维护施工合同双方合法利益的一项根本性管理措施。然而,由于对于索赔和反索赔的一些片面理解和模糊认识,许多承包商和建设单位在这方面争议和分歧较大。因此,我们有必要重新认识和探讨索赔与反索赔,为各单位和部门维护自身的合法利益提供有益的参考,从而推动建设工程领域的健康发展。

据有关统计资料,国际承包工程中的施工索赔额一般可达到合同价的10%左右,个别最高索赔额达到合同价的50%以上,可见工程索赔对工程施工经济效益的影响和作用之大。

合同索赔常常是承包方获取更多利润的一个手段,也是其维护自身利益的有效途径。在建设工程中,索赔是合同双方经常发生的正常的管理业务,索赔目的主要是工期和费用。引起索赔的事因有:

(一)风险引起的索赔一般包括合同风险、政治风险、经济风险等,如物价暴涨、自然条件的变化、施工现场条件复杂、各种法律法规的变化、涉外项目的货币汇兑风险等等。近年来,由于我国建设工程施工队伍不断扩大,大部分施工企业存在任务不足的现象,建筑市场竞争日趋激烈,建设单位利用自己处于主导地位的便利,在招标和合同签订时,采用不正当或不合法手段,把本该由业主承担的风险转嫁到承包商身上,导致承包商承担的风险比例增大,施工索赔一般由承包商为维护自身的合法利益提出。

(二)工程量变化引起的索赔实际施工时,完成的工程量往往与设计工程量有出入,根据规定,当合同价变更增减超过15%时,允许对有效合同价进行调整,引起合同价变化的原因主要是工程量的变化,引起的索赔主要有以下几方面:

您可能关注的文档