2023年线路维保协议书(汇总9篇)

  • 上传日期:2023-11-23 07:03:14 |
  • ZTFB |
  • 12页

总结需要客观、全面、准确地归纳和总结已有信息和观点,充分展示个人的理解和思考能力。适当地反思和自我评价有助于提高总结的质量。下面是一些总结的范例,希望能给大家写作提供一些思路和灵感。

线路维保协议书篇一

委托方:

服务方:为贯彻国家消防法,更好地落实___________的放过工作,对事故防范于未然以及消除火灾隐患,保证消防系统的正常运行,_______________________________________(以下简称甲方)与______________________________________(以下简称乙方)经友好协商,甲方委托乙方负责甲方消防系统的全面维护保养工作,并订立此合同。

合同内容:

一、工程项目。

1.工程名称______________________________________消防系统维护保养。

2.工程地点:

主要包括:

1)水灾自动报警与消防联动控制系统的维护保养;

2)自动水喷淋灭火系统的维护保养;

3)消火栓灭火系统的维护保养;

4)消防通风和防排烟的维护保养。

5)防火卷帘系统维护保养。

6)气体灭火系统维护保养。

7)消防直线联动系统。

二、合同期限。

上述消防系统维修维保,期限为______年,由______年_____月_____日至______年_____月_____日止.

三、双方责任:

1.甲方责任:

1)提供有关消防系统的竣工图纸,运行记录等有关资料给乙方翻阅;

2)保养期间甲方尽量提供乙方工作的便利条件,并在工作上尽量予以协助;

4)消防系统出现异常和故障,甲方应及时通知乙方;

5)维护保养工作完成后,甲方应按时支付保养金;

7)大楼租户进行二次装修时,甲方应提前书面通知乙方;

8)甲方有权检查设备的保养情况,对不合格的保养项目有权提出整改要求;

10)审核和批复乙方的工作计划和报告,按要求对乙方的工作质量进行考核和监督。

11)在紧急情况下,甲方有权利通知乙方后故障设备进行处理;

2.乙方责任。

1、乙方必须在合同签署后30天内做一次消防系统全面检测,并提交全面、详细的检测报告,对在检测中发现的问题提交维修及整改计划和报价给甲方,并确保大楼内的消防系统处于良好的工作的状态。

2、乙方严格按照消防规范编制维修保养计,维修保养标准,维修保养计划,维修标准需得到甲方书面确认、认可,乙方按计划派出专业技术人员对甲方的消防系统进行维修保养工作,日常性计划维修保养工作完成后,2天内提交维修保养记录,维修保养记录须经甲方相关负责人确认、签名。乙方每月按时提交有关检测记录表,提交时间为工作计划完成后3天内(节假日顺延)。

3、若发生突发事件,乙方提供24小时应急服务,设立24小时急修电话___________________。

4、乙方接到甲方的维修通知,应于工作日时间内2至4小时内派技术人员到达现场进行处理,一般故障3个小时内处理完毕,突发性故障在规定24小时内全力以赴尽快处理恢复正常,如故障在规定时间内不能处理,乙方应将预计完成时间书面告知甲方,并采取各种应急措施,保持系统正常运行。

5、如遇机件无法修复之前提下,乙方有义务向甲方提供零配件,或联络原设备制造商报价,经甲方批准后负责监督修复。乙方负责单项单价rmb100.00元以内易损件的更换(详见附表),易损件单项单价在rmb100.00元以上的更换费用或超出乙方负责范围则由甲方承担,但应事先经甲方书面确认,且对于将进场前已丢失的零配件不在乙方负责范围。

6、乙方消防设备维修保养不善出现故障或不及时抢修造成伤人或经济损失,由乙方负责并承担法律责任。

7、对于非第5点情况,人为或不可抗力外界因素造成设备部件或批量易损、老化器件、油漆(如:备用电池、灭火气体充气、管道油漆等),材料费可由甲方承担,但该设备部件可乙方协助购买,设备配件价格以当时市场价格为准(须经甲方书面确认)。

8、通过维护,乙方应保证整个消防系统和所有设备工作正常,性能良好,在达到上述需要求的基础上做到规范化管理,管线和设备的标志标色完好正确,设备和有关环境整齐清洁。

10、保证在任何情况下不损坏甲方及客户或他人的任何设施,财产,若发生并查证确属乙方原因造成的损坏,乙方应负责给予修复、更换和赔偿。

11、维保过程中,若发现大厦消防系统存在不完善或隐患,乙方应向业主和甲方提出合理的整改建议及计划,以便进行整改。

12、保持与甲方的密切沟通,乙方应每年对消防系统进行两次全面检测(进场后一次,合同年度结束前一次),并派出主要技术负责人对消防系统进行一次全面评审,相关费用已包含在保养费中。

13、乙方提供维修材料必须符合相关消防法规规定质量要求,须提供相应产品质量保证书,不得低于原零配件材料质量,价格以当时市场价格为准。

14、当大厦需要进行消防演习时,乙方应紧密配合并提供相应的技术支持服务。

15、对甲方检查发现的不合格的保养,乙方应在甲方通知之日起分别按本合同第三天约定的时间整改完成。

四、服务及保密承诺。

2、甲方只将消防维修保养服务工作发包给乙方,乙方出现员工工资、工伤、健康等纠纷。与甲方无关。

五、维护保养工作安排。

1、乙方在每月维护保养工作前,需提前1--3日通知甲方,以便甲方作出安排及配合。

2、双方需对消防系统及其附属设备的检测、维护、保养等记录以及往来文件进行存档。

3、乙方接到甲方维修通知后,如不能按本合同约定时间到场并完成维修保养义务,侧乙方同意甲方另行委托他人维修保养,并同意此等维修保养费用由乙方承但。

六、合同金额及付款方式。

1、消防系统每年维护保养费用总额_____________________元。(rmb:_____________)。

2、付款方式:

甲方从签订合同之日起,分四次向乙方付清该项目维修保养款项;即每个季度系统维护工作完成后次季第一个月内,甲方向乙方支付维修保养费总金额的`25%,即rmb__________元整。在支付维修保养费之前,乙方应先将等额有效发票交付甲方。

七、不可抗力及人为损坏。

1、任何一方因自然灾害及其他不可抗力原因而造成的本合同条款的延迟执行均不应视为违约。

2、由于用户的非正常使用而造成的设备损坏,不在乙方责任范围,由此发生的修复或更换费用双方另行商议。

3、由于乙方维护保养不当或未尽维保议力而造成的设备损坏、财产损失、人身伤害,由乙方负责并承担法律责任。

八、其他责任及约定事项。

1、乙方不按时、定时、标准及质量进行维护保养,工作人员纪律松懈,不服从管理,或系统发生故障迟迟不能解决影响大厦安全等情况,在甲方书面通知后一周内未能纠正,甲方有权终止合同,由此造成的损失由乙方负责。

2、甲方无正当理由迟延支付保证金三个月以上,或不按合同要求创造乙方正常工作需要的条件,使乙方工作无法开展,在乙方给出通知书一周内后未能纠正,乙方有权终止合同,由此造成损失由甲方负责。

3、乙方履行义务不符合本合同约定,经甲方书面通知整改达三次或以上的,甲方有权终止本合同,并不予支付此期间的保养费;如果因次造成甲方损失的,乙方应负责赔偿。

4、经双方同意,甲方双方可终止或解除本合同,但任何一方提出终止或解除本合同,应提早30天以书面向对方提出。

九、争端解决。

1、再维护保养期内,如果发生不能预知的服务和费用,双方本着互相谅解,互相支持的原则,共同协商解决。

2、双方任何一方在履行以上合同条款过程中如有违约,则违约方向守约方交缴一个季度维修保养款项的30%作为违约金补偿。

3、本合同履行过程中发生争议,可由双方协商解决,协商不成,可向甲方所在地法院起诉。

4、本合同一经甲、乙双方签字盖章即为生效,甲、乙双方均应自觉履行各条款。

5、本合同一式两份为打印文本,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。附件与合同不可分割,并与合同具有同等法律效力。

甲方:乙方:

法人代表人:法人代表人:

(委托人)(委托人)。

联系电话:联系电话:日期:日

线路维保协议书篇二

在我们平凡的日常里,很多地方都会使用到协议,协议的签订是双方或数方之间权利义务的最好规范。想必许多人都在为如何写好协议而烦恼吧,以下是小编收集整理的线路施工安全协议,希望能够帮助到大家。

甲方:_________(已建单位)

地址:_________

法定代表人:_________

授权代表人:_________

乙方:_________(后建单位)

地址:_________

法定代表人:_________

授权代表人:_________

根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在同路由隔距不够的情况下,经协商一致,签订本协议。

甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规,建立安全建设责任制度,完善安全建设条件,确保线路建设过程中的安全施工。

1、施工地址:_________

2、与甲方线路的距离:_________

3、施工长度:_________

在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

2、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准,同时必须加装安全保护设施。

甲乙双方线路在同路由或交越的情况下,发生下述情况由责任方承担责任。

2、新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的,若发生倒杆等现象,造成已建杆路损坏电路中断的,新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象,造成新建杆路损坏的,双方各自承担损失费用。

甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时,双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方,应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行协议。

本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议,应由双方友好协商解决。协商不成,任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调,_________省局要依据国家法律法规做出行政决定,涉及技术性的问题,要邀请相关专家论证,并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。

除争议事项外,双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

1、如果本协议的'任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时,本协议的其它条款不受影响。

2、未经甲乙双方书面确认,任何一方不得自行变更或修改本协议。

3、本协议一式4份,甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址,以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

线路维保协议书篇三

根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在同路由隔距不够的情况下,经协商一致,签订本协议。下面是小编为大家分享的线路施工安全协议范文,欢迎参考!

甲方:_________(已建单位)

地址:_________

法定代表人:_________

授权代表人:_________

乙方:_________(后建单位)

地址:_________

法定代表人:_________

授权代表人:_________

根据《中华人民共和国电信条例》、《电信建设管理办法》规定、《本地电话网用户线路工程设计规范》等相关法律、法规的规定,甲乙双方在同路由隔距不够的情况下,经协商一致,签订本协议。

第一条甲乙双方在施工过程中必须遵守有关通信建设安全的法律、法规,建立安全建设责任制度,完善安全建设条件,确保线路建设过程中的安全施工。

第二条根据业务发展需求乙方需进行如下施工:

1、施工地址:_________

2、与甲方线路的距离:_________

3、施工长度:_________

第三条在以上施工过程中乙方必须采取如下安全措施来保证甲方线路的安全。

2、架空电缆、光缆凡是与电力线交越的,其安全交越距离要符合国家相关标准,同时必须加装安全保护设施。

第四条责任划分

甲乙双方线路在同路由或交越的情况下,发生下述情况由责任方承担责任。

2、新建方杆路与原有杆路隔距不符合国家规定标准的,若发生倒杆等现象,造成已建杆路损坏电路中断的,新建方负责赔偿损失;若原有杆路发生倒杆等现象,造成新建杆路损坏的,双方各自承担损失费用。

第五条双方义务

甲乙双方在发现对方的线路发生问题时具有告知对方的义务。

第六条双方权利

甲乙双方对由于对方的责任造成的损失均有要求赔偿的权利。

第七条不可抗力

因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下有关义务时,双方相互不承担违约责任。但遇不可抗力的一方,应于不可抗力发生后5个工作日内将不可抗力情况告知对方,并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内,一方或双方应当继续履行协议。

第八条法律适用和争议解决

本协议适用中华人民共和国机关法律、法规。双方因本协议的履行而发生的争议,应由双方友好协商解决。协商不成,任何一方均可将争议提交_________省通信管理局进行协调,_________省局要依据国家法律法规做出行政决定,涉及技术性的问题,要邀请相关专家论证,并做出仲裁。以上决定对双方均有约束力。

除争议事项外,双方将继续执行本协议未涉争议及仲裁的其它部分。

第九条附则

1、如果本协议的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本协议的效力时,本协议的其它条款不受影响。

2、未经甲乙双方书面确认,任何一方不得自行变更或修改本协议。

3、本协议一式4份,甲乙双方各执2份。本协议附件是本协议不可分割的组成部分,与本协议具有同等法律效力。

4、甲乙双方因执行本协议或与本协议有关的一切的通知都必须按照本协议中的地址,以书面信函形式或甲乙双方确认的传真或类似的通讯方式进行。如使用传真或类似的通讯方式,通知日期即为通讯发出日期,如使用特快专递,通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。

5、本协议于甲乙双方签字并加盖公章后生效。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

线路维保协议书篇四

甲方人名:(以下简称发包方)。

乙方人名:(以下简称承包方)。

为了搞好电梯售后服务质量,提高用户的满意度,让公司更好地开拓市场,并能发挥维保人员的积极性,努力做好总职工作,经双方协商,签定以下责任制度和奖励办法。

一、承包工作责任制与发包方履行义务:

(1)承包方须遵守国家特种设备管理的有关法律和公司的各项规章制度,持证上岗。

(2)承包方在维保工作中严格遵守和履行《特种设备安全监察条例》。

(3)承包方工作中严格按照发包方与客户签定的《电梯维护保养合同》中乙方责任和《电梯日常维修保养记录单》上对应的名细,实施维保工作,且工作中不包含零配件和大、中修、整改及请款收帐。

(4)每部电梯每月不少于2次维护保养,并做好有用户签名的记录单/季度和年度维修记录表。确保电梯正常运行,并能顺利通过年审。

(5)维保人须与用户相关人员搞好关系,服务态度要让用户满意。对于不能及时赶至现场时,应立即通知公司配合,公司将另派员去维修,配合单次记录到公司整改项目需要配合中,以劳动抵除或从维保费中扣除50%台次。

(6)维保人如果在维保中遇到本人技术和能力处理的事情,应立即通知公司,公司另行处理。

(7)维保人的交通费用、食宿费用、通讯费用、社保费用均自理。发包方只承担合同期内,每年为承包作业人员购买《特种作业人员意外伤害保险》。

(8)维保人须保障出行、现场作业的自身安全,以及他人的安全。由于操作不当或违犯法律而造成事故,一切责任自负。

(9)自协议生效后,维保人不得再接其它电梯公司的维保养业务,以免影响本职工作,不得擅自离岗或炒更。

(10)维保人任务不足或任务超量应及时向总部报告,便于及时调整。其中发包方必须保证,承包方每年每月有足一百台以上被保养电梯,来保证承包方利益。

(11)在合同期内发包方按物价上涨趋势,以单台梯承包价120元的8%每年递增一次每台梯的维保费。

(12)必须要24小时服务,接到维修通知在道路允许情况下必须2小时内到达。

二、奖罚制度:

(1)维保人接到新电梯给总部保养,总部奖励一至两个月的保养费。

(2)维保人所保养的电梯因服务不到位丢失的,将处以一个月保养费的罚款。

(3)配合总部对保养电梯进行中修换件给予总额10%的奖励。

(4)维保人提供新安装业务的,一经成功给予一定业务提成,提成比例视价格而定。

(5)维保中所需要更换配件,一律报告公司报价更换,(个别紧急情况,小额配件,征得公司同意后,自行处理,但应尽快回公司交清维修配件单。)严禁私自更换收取用户费用,否则罚款100元。

(6)对于客户提出的问题不能及时处理,或电梯带病运行、不能及时处理或反馈给公司的,每次罚款50元。

(7)对于持证质检员、安检员提出的维保问题不及时处理的,每次处罚100元,对于违反操作规程或不穿戴安全防护用品,每次处罚50元。

(8)每月3日前乙方回总部上月工作情况,交清上个月维保工作记录。以便核算维保费。逾期不将维保记录单、换件单及时交予总部,对记录缺损或不全,将每张记录单处罚50元。

(9)发包方每月15日前结算承包方工资款项。

(10)合同生效期为三年,如有一方违约,须提前两个月告知对方,并罚违约金五千元。

甲方:

乙方:

20xx年x月xx日。

线路维保协议书篇五

发包方:(以下简称甲方)。

承包方:(以下简称乙方)。

甲方将架设10kv电力线路工程承包给乙方,经甲乙双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守:

一、工程地点。

场队。

二、工程性质。

包工包料。

三、工程造价。

四、施工期限。

自本合同签订之日起,至20xx年xx月xx日前全部完工。

五、付款方式。

工程开工前甲方向乙方支付现金元整,工程完工经验收合格后,于20xx年xx月xx日一次性付清余款(税票由乙方提供)。

六、工程内容:

架设10kv线路700米,导线采用ljg-50型。

七、双方的权利和义务。

1.甲方有权派监理人员对工程质量进行监理,乙方必须接受甲方监理人员的现场技术监理,对不符合质量的施工路段及时进行返工。

2.甲方做好各项协调工作,保证乙方能顺利的施工。

3.乙方施工所用的材料厂必须符合电力规范要求。

4.乙方要牢固树立安全意识,切实加强安全生产管理,凡施工中出现的安全责任事故均由乙方承担。

八、违约责任。

1.乙方到期不能完工(除人力不可抗拒的自然灾害外),每延长一天罚款元。

2.工程完工后,经验收不合格的路段及保修期内出现质量问题的路段,由乙方无条件修复或返工。

3.工程经验收合格后,按甲乙双方约定时间,甲方必须按时向乙方支付工程余款,否则乙方将终止向甲方该工程供电,所造成的一切后果由甲方自行承担。

九、其它。

1.本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方盖章,签字之日起生效,具有法律效力。

甲方(签章):

乙方(签章):

20xx年xx月xx日。

线路维保协议书篇六

国网四川省电力公司电力科学研究院:

由于贵单位温江仓库搬迁,原与贵单位签定的《国网四川电科院5台起重设备维护保养合同书》中位于温江仓库的3台起重机20xx年下半年维保任务未实施。为此,我公司承诺延长维保期限一年,承担20xx年全年贵单位本部2台起重机的维保工作,具体内容仍遵守20xx年《国网四川电科院5台起重设备维护保养合同书》之规定,不再另收取费用。

成都巨鹰起重机销售有限公司。

20xx年11月18日。

线路维保协议书篇七

甲方:。

地址:。

电话:。

传真:。

乙方:北京同方科迅科技有限公司。

地址:中国亚运村。

传真:。

为保证甲方机房专用空调机组的正常运行,甲方特委托乙方对甲方的机房专用空调机组进行日常维护及保修,双方经友好协商,达成如下协议:。

一,甲方空调机组的型号及数量。

设备明细如下:。

序号。

名称。

型号。

数量。

二,服务方式。

不包服务:即乙方对甲方的机房专用空调进行不包配件的服务方式.乙方负责甲方机房空调的正常使用,通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段,使甲方设备正常,安全的运行.在合同期内,空调机所有零部件(如压缩机,控制器,接口板,风机,风扇,膨胀阀,温度控制器,hp开关,lp开关,过流保护器,干燥过滤器,电磁阀,相序保护器,压力继电器,接触器,上水阀等)在使用中发生损坏,如需更换配件,乙方应在五日内提供配件并更换,配件费用由甲方承担.空调所需耗材费用及更换次数由甲方负担及确定(乙方保证以最优惠的价格提供给甲方).

半包服务:即乙方对甲方的机房专用空调进行半包服务方式.乙方负责甲方机房空调的正常使用,通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段,使甲方设备正常,安全的运行.在合同期内,空调机除四大部份(室外机,室内风机,控制器,电路板,压缩机)以外的零配件在使用中发生损坏,如需更换配件,乙方应在五日内提供配件并更换,配件费用由乙方承担.

全包服务:即乙方对甲方的机房专用空调进行全包服务方式.乙方负责甲方机房空调的正常使用,通过对甲方设备的日常维护以及维修等服务手段,使甲方设备正常,安全的运行.在合同期内,空调机所有零部件(如室外风扇,膨胀阀,温度控制器,lp开关,过流保护器,干燥过滤器,电磁阀,相序保护器,压力继电器,接触器,上水阀等)在使用中发生损坏,如需更换配件,乙方应在五日内提供配件并更换,配件费用由乙方承担.

三,乙方为甲方空调设备提供技术维护和保修.

服务项目如下:。

巡视及日常维护。

乙方须定期(每年肆次)免费为甲方提供全面的阶段性巡检,维护保养,内容包括:。

控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患.

空气过滤器:检查空气过滤器,如需更换则更换空气过滤器.

加湿器。

检查蒸汽加湿器是否结垢,如结垢需拆下加湿器*进行清洗或更换;。

拆下蒸汽加湿器,检查三相加湿电极是否接触紧密,是否有破损,保证加湿时的电路安全.

运用维修模式检查上水是否通畅且速度平衡.

运用维修模式检查排水是否通畅.

运用维修模式检查三相加湿电流是否平衡,且在正常工作范围之内.

检查蒸汽输出口是否紧密,漏汽.

检查蒸汽输出量是否能够保证机房湿度.

外部冷凝器和干冷器(如果安装):。

检查冷凝器是否清洁,如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器.(春,秋季各清洗一次室外机)。

风扇:检查风扇转动,有无异常噪声,运行电路是否正常.

检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点是否紧固.

检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的具体工作环境调整压力断电器.

调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏.

蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交换量.

电加热器:检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常.电加热器的过热保护是否灵敏.

电路:。

检查主电源及各支路的各相电压,电流:。

检查所有的接触器,接触是否可靠,检测吸合的瞬间电流,对各接点进行紧固,确保安全;。

对24v控制线路进行检测,确保控制的灵敏.

对各种的系统保护功能进行检测,(例如高压保护,低压保护,过热保护,相续保护等)保证设备的安全运转.

制冷系统:。

检查压缩机的三相绕组是否平衡,绕组的绝缘是否可靠.

进行过热度的测试,判断系统的运行效率是否能够达到指定的性能指标.

压缩机工作时的声音是否异常,以判定系统的润滑程度.

排水系统:检查排水系统是否畅通.

每次巡检完毕后需填写巡检报告(祥表见附件)由双方工程师签字,备案(双方各执一份).

特殊维护。

对于由于特殊原因,非正常因素引起的空调故障,对空调进行调试,检修工作需由熟练的制冷工程技术人员进行操作.

1,加注冷冻油。

当需加注冷冻油时加注冷冻油.

2,加注制冷剂。

当有氟量损失时应补充制冷剂.

3,调整热力膨胀阀。

4,对压力开关,风量开关等的校准。

最后在维护完毕后应向甲方提交维修报告.对存在的问题提出解决方案,对使用上的问题提出合理性建议.以保证甲方设备的正常运行.

遇故障时的维修。

在维修保险期内,空调机所有零部件(如室外风扇,膨胀阀,干燥过滤器,电磁阀等)在正常使用下发生损坏,由乙方负责免费更换,配件费用视委保方式由哪方承担.维修后向甲方汇报问题情况及处理结果提交维修报告并由甲方签字并留存备案.

在设备使用过程中存在的使用上的问题,乙方应解释清楚指导正确使用,并提出合理化建议.

四,响应时间及承诺。

1,甲方在日常工作中发现设备出现报警应及时通知乙方,乙方在得到通知迅速做出反应,甲方应配合乙方先作简单的应急处理.

甲方无能力处理该故障时,对于不影响运行的一般故障,乙方应争取在48小时内到达现场进行故障处理.

对于严重故障(停机,不能制冷等),乙方保证在24小时内到达现场处理故障;如需更换配件,乙方应在最短时间内提供配件并更换,配件费用视委保方式由哪方承担.

五,服务支持体系。

针对甲方的具体设备情况以及乙方的可使用资源状况,为甲方提供如下服务支持体系:。

第一级支持(初级支持)鼎族驻当地办事处,负责提供日常巡检,简单维护,维修以及紧急故障现场处理的服务支持.

第二级支持(最终解决)鼎族技术部负责提供紧急故障的应急方案,复杂故障的现场处理,阶段性的.设备巡检.

以下为提供技术支持的联系方式:。

六,收费标准(数量:1台)。

只包维护:$4000.00元/台.年。

合计:(小写):$4000.00元(大写):肆仟元整。

半包服务:$6000.00元/台.年。

合计:(小写):$6000.00元(大写):陆仟元整。

全包服务:$9000.00元/台.年。

合计:(小写):$9000.00元(大写):玖仟元整。

七,空调委托维修保险及维护保养期限为:壹年.时间从合同签订日的第二天起壹年内有效.合同期满后,双方经双方友好协商可续签.

八,付款方式:。

合同签字盖章生效后,甲方将全款付至乙方指定账户.

双方签字盖章生效后,乙方开始执行合同,合同到期1月内甲方将全款付清.

九,双方的责任:。

乙方的权利及义务。

乙方按照甲方认可的以上条款对机房专用空调进行定期维护,检修肆次.

乙方按甲方认可的以上条款进行作业,每次定期作业完后填写报告单,双方签字并存档,作为巡检依据.

在维护作业期间,如有需更换的零部件,乙方须报请甲方确认,费用视维保方式由甲方或乙方承担.

乙方维护人员必须严格遵守工作现场通信安全,保密和技术安全规范.

对机房专用空调设备进行合同规定的维修,维护后,及时向甲方提交相应的报告.

除定期作业外,乙方将不定期地电话询问或来人巡视.

甲方的权利和义务。

甲方应及时按合同向乙方支付代维费.

向乙方提供机房专用空调设备相关资料,图纸和工作记录档案.

向乙方维护人员提供相应工作条件.

十,双方签字盖单此协议生效后,乙方将在一周内开始合同中的第一次巡检,对巡检发现的故障进行处理.但所涉及的在第一次巡检时发现损坏的配件经甲方人员在场确认后,乙方保证巡检报告的真实性,此类已在协议生效之前损坏的零配件的更换应由甲方承担费用,乙方将以优惠价格提供配件并更换,费用由甲方负担.

十一,合同总金额:人民币元整.

十二,本协议一式肆份.双方各执贰份,具有同等法律效应.

十三,未尽事宜,双方协商解决.

甲方:。

甲方代表:。

日期:

地址:。

电话:。

传真:。

邮编:。

乙方:同方科迅科技有限公司。

乙方代表:。

日期:

线路维保协议书篇八

吉林省建设厅监制。

吉林省工商行政管理局。

说明。

1.此合同文本是根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规制定的示范文本,供双方当事人约定采用,适用于本行政区域内的住宅装饰装修工程。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。

2.工程承包方:应具备工商行政管理部门核发的营业执照,并具有建设主管部门批准的装饰装修工程的施工资质或行业协会的相应资格。签订合同前,承包方应向发包方提供上述承包资格证明。

3.发包、承包双方当事人直接签订此合同,应当一式两份,双方当事人各执一份;凡在当地各装饰装修市场内签订此合同的,应一式三份(发包、承包双方及市场有关管理部门备案各执一份)。

4.本合同对双方当事人均有约束力,并维护双方当事人的合法权益,承包方应当恪守诚实信用,负有对合同条款正确说明的义务。

5.住宅装饰装修每个隐蔽工程(指隐蔽在装饰表面内的电气回路、上下水、煤气、地热等管线工程)结束时需进行验收,并须在验收单上签字确认。竣工总验收,甲乙双方均须在验收单上签字后方能使用。如某项工程不能达标,乙方应予整改,直到达标为止。

6.本合同施行之日起,吉林省行政区域内各专业市场自制的家装合同同时废止。

7.本合同文本条款由吉林省工商行政管理局负责解释。住宅装饰装修施工合同。

合同编号:____________。

委托代理人(姓名):____________民族:____________。

联系电话:______________________手机号码:________。

法定代表人:____________________联系电话:________。

委托代理人:____________________联系电话:________。

本工程设计师:__________________联系电话:________。

施工队负责人:__________________联系电话:________。

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规之规定的原则,结合本工程的具体情况,双方在平等、自愿、公平、诚信、协商一致的基础上达成如下协议,共同遵守。

第一条工程概况。

1.4工程内容:(见报价单和图纸)____________________。

1.5工程承包方式:经双方商定,采取下列第______种方式:

(1)承包人包工、包全部材料(见附件二)。

(2)承包人包工、包部分材料,发包人提供其余部分材料(见附件一、二)o。

(3)承包人包清工、发包人提供全部材料(见附件一)。

1.6工程期限________日(以实际工作日计算):

开工日期__________年__________月__________日

竣工日期__________年__________月__________日

1.7工程造价和报价单。

(1)工程造价为(人民币)__________(金额大写)。

(2)双方约定,如变更施工内容、变更材料,变更部分的工程款按实际发生另计。

(3)工程报价。

第二条工程监理。

若本工程实行工程监理,发包人应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。

第三条施工图纸和室内环境质量。

3.1双方提供的施工图纸和室内环境质量指标必须符合国家有关规定的要求。

3.2双方应当对施工图纸和室内环境质量指标予以确认。

3.3双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方,也不得用于本合同以外的项目。

第四条发包人义务。

4.1开工三日前要为承包人人场施工创造条件,以不影响施工为原则。

4.2无偿提供施工期间的水源、.电源和冬季供暖。

4.3负责办理物业管理部门开工手续和应当由业主支付的有关费用。

4.4应书面告知乙方施工人员有关规定,以便乙方施工人员遵守物业管理部门的各项规章制度。

4.5负责协调承包人施工人员与邻居之间的关系。

4.6负责垃圾外运输及处理。

4.7不得有下列行为:

(1)随意改动房屋主体和承重结构。

(2)在外墙上开窗、门或扩大原有门窗尺寸,拆除连接阳台门窗的墙体。

(3)在室内铺贴一厘米以上的石材、砌筑墙体、增加楼地面荷载。

(4)破坏厨房、厕所地面防水层和拆改热、暖、燃气等其它管道设施。

(5)强令承包人违章作业施工的其他行为。

4.8凡必须涉及4.6款所列内容的,发包人应向房屋管理部门提出申请,由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位对改动方案的安全适用性进行审定并出具书面证明,再由房屋管理部门批准。

4.9施工期间发包人仍需部分使用该居室的,发包人则应负责配合承包人做好保卫及消防工作。

4.10参与工程质量施工进度的监督,参加工程材料验收、隐蔽工程验收、竣工验收。

第五条承包人义务。

5.1施工中严格执行施工规范、质量标准、安全操作规程、防火规定、安全保质、按期完成本合同约定的工作内容。

5.2严格执行建设行政主管部门的工程内容:

(1)无房屋管理部门审批手续和加固图纸,不得拆改工程内的建筑主体和承重结构,不得加大楼地面荷载,不得改动室内原有热、暖、燃气等管道设施。

(2)不得扰民及污染环境。

(3)因进行装饰装修施工造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等,由承包人承担修理和损失赔偿的责任。

(4)负责工程成品、设备和居民留存家具陈设的保护。

(5)保证居室内上、下水管畅通和卫生间的清洁。

(6)保证施工现场的整洁,每日完工后清扫施工现场。

(7)负责将装修垃圾装袋并及时清运到物业指定位置。

5.3发包人为少数民族的,承包人在施工过程中应当尊重其民族风俗习惯。

第六条材料供应。

6.1发包人提供的材料:

(1)发包人负责采购供应的材料、设备,应是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,发包、承包双方应办理交接手续,承包人发现发包人提供的材料、设备有质量问题或规格差异、应及时向发包人提出,发包人仍表示使用的,由此造成工程质量问题影响装饰设计效果,责任由发包人承担。发包人供应的材料按时抵达现场后,由承包人负责保管,由于保管不当造成的损失,由承包人负责赔偿。

(2)发包人采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经发包人同意,承包人不得挪作他用。如承包人违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍赔偿给发包人。

6.2承包人提供的材料。

6.3双方所提供的建筑装饰材料,必须符合国家质量监督检验检疫总局发布的《室内装饰装修有害物质限量标准》并出具具有法律效力的装饰材料合格证书和检测报告。

第七条质量标准。

7.1本工程施工质量执行dbj086297《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31t301999《住宅装饰装修验收标准》和建设行政主管部门及行业所制定的其它地方标准、质量评定验收标准,以及施工图纸、做法说明设计变更文件。

7.2装修室内环境污染控制方面,应严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(gb50325---20xx)的标准执行。

第八条工程验收。

8.1双方约定在施工过程中分下列阶段对工程质量进行联合验收:

(1)材料验收;。

(2)隐蔽工程验收;。

(3)竣工验收;。

(4)双方约定的其他事项。

8.2工程完工后,承包人应通知发包人验收,发包人自接到竣工通知单后三日内组织验收。验收合格后,双方办理移交手续,结清尾款,签署验收单。

8.3双方未办理验收手续,发包人不得人住,如发包人擅自人住视验收合格,由此造成的损失由发包人承担。

8.4竣工验收在工程质量、室内空气质量及经济方面存在个别的不涉及较大问题并经双方协商一致签订解决竣工验收遗留问题协议(作为竣工验收单附件)后,可视为验收。

8.5本工程自验收合格双方签字之日起,在正常使用条件下室内装饰装修工程保修期限为二年。

第九条工程款支付方式。

9.1合同签字生效后,发包人按下列表格中的约定时间向承包人支付工程款,付款比例由双方协商确定。

发包人(盖章):______________。

_________年_________月______日。

承包人(盖章):______________。

法定代表人:__________________。

委托代理人:__________________。

________年________月________日。

文档为doc格式。

线路维保协议书篇九

法定代表人:______________。

乙方:______________。

法定代表人:______________。

鉴于:

甲方和乙方经友好协商,乙方具备电梯安装、维修保养的相应资质,根据国务院《特种设备安全监察条例》关于电梯安装、维修应由制造企业进行的规定,甲乙双方商定由乙方负责安装位于_________________________电梯_____台,双方在自愿、平等、互利的基础上协商一致达成以下合同条款,并遵照执行。

1、维修费以及支付:

1.1本合同维修费用总金额为人民币________元(大写:______________元整)。

1.2乙方应在收到维修价款的同时向甲方出具正式发票。

2、甲乙双方责任义务:

2.1、甲方责任:

2.2提供符合安装布置技术要求和《一般建筑用电梯设备安装工程以外事项》要求的电梯井道及机房电源,并排除积水、污物,负责提供安装起吊场所和吊装点,如有差错,应及时修正。

2.3合同争议的解决:如双方在本合同履行过程中产生争议,应通过友好协商方式解决。如协商解决不成,可向电梯安装地人民法院提起诉讼,诉讼费用及胜诉方为此而支出的律师费用由败诉方承担。

2.4本合同未尽事宜,经双方协商可另行签订补充协议。

2.5本合同正本一式两份,双方各执壹份,各合同文本具同等法律效力。

甲方:______________(盖章)。

法定代表人:______________。

乙方:______________(盖章)。

法定代表人:______________。

您可能关注的文档