2023年餐车买卖协议书(优秀12篇)

坚持原则和价值观是做人的准则。写总结时要注意用具体的数据和事实加以支撑，提高论述的可信度和说服力。请大家积极思考和借鉴，根据自己的实际情况进行灵活运用。

餐车买卖协议书篇一

出卖方： 公司（以下称甲方）

买受方： 公司（以下称乙方）

甲、乙双方经友好协商，就乙方购买甲方旧设备事宜，达成如下协议：

第一条 买卖标的物

名称 规格/型号 制造商 出厂年月 数量 单价 金额

总价（大写） 第二条 设备资料

甲方向乙方尽可能提供现有的设备图纸等技术资料。

第三条 设备验收

1，乙方应于双方在合同签字盖章后 日内先行验收设备，并在设备验收单证上签字，以示符合乙方质量要求。

2，乙方验收认可后，双方将上述设备进行封存。

3，乙方在设备验收单上签字无异议后，若在接受后再出现任何质量问题，甲方概不对上述设备承担质量瑕疵责任。

第八条 设备交付

1，甲方于收到乙方按本合同约定的全部设备款后 日内向乙方交付已验收的设备。

2，设备交付地址：上海市闵行区三鲁路原甲方工厂内。

3，双方应在交付设备清单上签字，以示乙方收到上述设备。

第九条 付款

乙方应于本合同生效之日起 日内将上述设备的全部转让款支付给甲方。

第十条 违约责任

1，本合同生效后，若一方要求解除合同，应经另一方同意，并承担合同总价的20%的约定损失赔偿责任。

2，若乙方逾期付款，应向甲方支付逾期额的日千分之一的违约金，逾期三十日，视为乙方不再履行合同，应向甲方承担约定损失赔偿责任。

第十一条 其它约定条款

第十二条 在本合同履行中，若发生争议，由双方协商解决，协商不成，由甲方所在地法院管辖处理争议。

第十三条 本合同在乙方对上述设备先行验收合格并在验收单上签字之时生效。

第十四条 本合同一式四份，双方各执二份，具有同等法律效力。

出卖方： 买受方：

代表： 代表：

xxx年 月 日

餐车买卖协议书篇二

签订时间：________年____月____日依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用原则，经甲、乙双方友好协商，订立合同如下：

第一条家具基本情况：

第二条付款方式：签定合同时甲方收取货款总额(20%)的定金，余款提货或送货时付清。

第三条自提货物。乙方自行提货，现场验收，缴清全款方可提货，提货时视为当日验收合格。

第四条甲方送货，运费由甲方承担。

第五条乙方缴清货款，经乙方验货签收，卖方应在交货时督促买方对家具的商标、数量及款式等进行验收，买方发现问题应当场提出，并由双方协商达成解决方案。

第六条违约责任：若甲方未能按约定时间交货，每延误一天，按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。

第七条购买家具在保修期内出现质量问题的，乙方告知甲方后，甲方在7天内修理或更

换，修理不好或不能更换的，予以退货。乙方在使用中发现家具质量与质量保证书明显不符提出更换或退货要求的，甲方应予以更换或退货。

第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由甲乙双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商或调解不成的，按下列两种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第九条本合同一式两份，双方各执一份，自双方签章之日起生效。合同执行期间，如有未尽事宜，甲乙双方协商另订附则，所有附则均与本合同有同等法律效力。

甲方(签章)：

委托代理人：

乙方(签章)：

委托代理人：

餐车买卖协议书篇三

甲方： 身份证号码：

乙方： 身份证号码：

甲乙双方就甲方购买乙方名义（乙方提供包括：身份证正反面照片、手持身份证的照相、个人半身照、个人手势照片、户口本照片）注册淘宝一事，经协商一致达成如下协议：

1、乙方愿意出售给甲方使用自己的名义于 年月日在淘宝申请注册，店名为 ，注册店铺地址： 。

2、签订本协议起3日内，甲方一次性支付乙方上述店铺账户购买费2500元，其中已经包括店铺押金1000元，乙方不得在要求其他费用。

3、乙方收到全额转让费用后，把账户及密码等相关信息交给甲方。

甲方支付完上述购买费用后，以乙方名义上述淘宝店铺的所有权归甲方所有。

1、该店铺虽以乙方名义所注册，但实际乙方已经出售甲方，甲方对店铺享有所有权、使用权、受益及处分的权利。

2、甲方保证按照相关法律法规经营店铺，如因出现其他经济纠纷，由甲方负责或自行处理，与乙方无关。

3、在甲方有意愿转让至其他人名下时，乙方应无条件协助甲方办理相关转让手续，转让费用由甲方承担。

餐车买卖协议书篇四

甲方（卖方）：

身份证号：

乙方（买方）：

身份证号：

根据有关法律、法规之规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上就转让汽车车位达成如下协议：

一、乙方自愿向甲方购买 汽车车位。甲方确保上述车位产权清晰，没有经济和民事纠纷。

二、甲、乙双方同意将第一条商定的汽车车位一次性定价为人民币 （大写： 整）。（此价格中不包含汽车车位的物业管理服务费）。

三、乙方在签订本合约一天内一次性付清汽车位使用费共计人民币 元。甲方收到乙方车位转让金后，原小区开发商向甲方转让该车位而来的相关权益（占有、使用、收益、处分的权利）已经全部转移到乙方，甲方无权另行处置该车库。

四、在国家政策允许的情况下，乙方对所受让的车位拥有法律法规规定的权利和使用年限。

五、本协议在履行中发生的任何争议，双方均应通过协商解决，协商不成，提交法院裁决。因解决本协议争议产生的费用，包括但不限于保全费、诉讼费、律师费，由败诉方承担。

六、本合约经双方签字盖章后立即生效。本合约一式两份，甲方一份，乙方一份，效力等同。

七、本协议更改无效。

甲方：

乙方：

联系电话：

联系电话：

年 月 日

年 月 日

餐车买卖协议书篇五

甲方根据自身业务需要，经与乙方友好协商，双方达成以下(工具)设备购销协议：

1、甲方向乙方订购以下设备及工具(附清单_________张，为本合同有效组成部分)：总金额：________rmb大写金额：_________以上价格包含：长途运费、短途运费、现场装卸费、安装费、税金、其他费用：__________________。

2、安装：

2.1乙方负责所售设备的安装调试，为甲方提供设备的使用培训;

2.2甲方按照乙方要求预做地基，负责电源线的安装;以上工作的展开乙方应派人员协助，保证安装能够顺利展开之后，方能进行设备安装。

2.5设备安装过程中甲方有义务安排人员协助乙方。

3、交货、验收及售后服务：

3.4乙方安装调试时间预计为________________个工作日;

3.7乙方售后服务如下：(质量、质保、维修服务、定期服务、培训等)

4、付款方式：

本合同经双方签字盖章确认后，双方按照以下方式付款：

4.1合同签定后，甲方即付定金：____________元;(大写：_________)

5、违约责任：

5.1乙方按照合同供货，负责安装调试及培训，保证所售设备能正常使用，满足甲方需要。在乙方安装调试、培训并开具足额发票后五日内，甲方按照合同约定付款，甲方逾期未付款或拖欠货款，每天按合同总金额的_________‰向乙方支付违约金。

6、甲乙双方应自觉遵守本合同，如有违约应承担相应法律责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方，并于_________日内提供相关证据，由双方另行商议本合同更改事宜。

7、本合同在执行中发生纠纷，合同双方应本着有利于合作原则协商解决，若协商不成，应向甲方所在地法院起诉裁决。

8、本合同一式肆份，双方各贰份，自签字盖章之日起生效。

甲方：__________________

乙方：__________________

_________年_________月_________日

餐车买卖协议书篇六

甲方：

乙方：

甲乙双方经过充分协商，在平等互利、等价有偿的原则下，一致同意达成由甲方供给乙方羊的供货协议。为确保双方的各项权益，义务的全面履行，特做以下约定，各方必须按本协议的约定条款履行。

一、__只，每只价格为__元；种母羊_只，每只_元；总合计为__, __元结算以实际价格为准。

二、甲方所供优种杂交小尾寒羊羊均系一级周岁优质羊或优质未满周岁，体重达35公斤以上。

三、优种杂交小尾寒羊外貌特征符合品种标准要求。

四、优质种公羊身高j，体重k；

五、所购种羊必须健康，无传染性病毒。并保证在乙方圈养半月后无误，如有因病死亡情况甲方必须承担一切死羊损失。

六、技术保障，乙方购买种羊后，甲方必须做到无偿提供养羊的所有技术咨询和传授。

七、甲方准时于____年__月__日前按要求交货。

九、乙方一次性向甲方付清购种羊款。

十、如遇不可抗力因素影响合同正常实施提供新的供货时间。

一、乙方向甲方购买杂交优种小尾寒羊种公羊价格为_元，幼羊_只，每只价格为_。

十一、本合同双方签字盖章后生效。

十二、本合同一式两份

甲方（签字）：

乙方（签字）：

____年__月__日

餐车买卖协议书篇七

甲乙双方于 年 月 日签定的区号楼 单元号房屋《商品房买卖合同》，付款方式为按揭贷款方式。现因政府原因，银行按揭手续暂时不能办理，据此双方达成如下补充协议，以资双方共同遵守。

一、甲方在乙方交纳积极办理按揭保证金20xx元及交付房屋所需全部费用后可以将房屋交付乙方使用，乙方取得所购房产全部钥匙。

二、乙方在收到甲方办理按揭的电话通知以后，乙方应主动配合按揭工作，及时提供按揭所需材料。如因乙方原因导致按揭款下放延误超过十个工作日，甲方有权没收乙方20xx元保证金。如因乙方原因导自按揭贷款不能办理，乙方应在收到甲方书面通知之日起30天内将购房款以现金的方式付清，否则，甲方有权解除合同，并收回房屋，由此而造成的损失由乙方自行承担。

如在本协议签定后 月内未能办成按揭，应视为不能办理按揭。

三、如乙方积极配合，使得按揭款及时到位，甲方应在三个工作日内退还20xx元保证金，否则按日追加10%的滞纳违约金。

四、本合同一式两份，甲乙双方各执1份，本协议双方签字或盖章生效。

餐车买卖协议书篇八

甲方（卖方）：身份证号：

乙方（买方）：身份证号：

甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，达成以下合同条款：

一、甲方自愿将位于**县城南四路北，东升小区5栋22号建筑面积99.3平方米回迁商服房屋（尚未办理产权登记）卖给乙方，并将与所出卖该房产的相关的土地使用权同时出卖给乙方，双方自愿达成如下协议条款。

二、双方协商此商服楼总价款为人民币贰拾玖万元整，即人民币290，000.00元。

三、付款方式：达成协议后乙方付给甲方定金####万元，甲乙双方签订合同之日付人民币####万元，其余楼款在甲方办理完回迁房屋房屋产权登记后由乙方一次性付清。

四、房屋产权及具体状况的承诺

1、出卖人应当保证对所出卖房屋具有所有权、处分权，保证乙方享有独立的经营权和所有权、处分权等与房产有关的权利，保证任何人不得就此楼房向买受人主张任何权利。

2、出卖人应当保证出卖该房屋没有产权纠纷，在该出卖房屋上与开发商或者其他任何人没有任何债权债务纠纷。甲方应保证该房产没有任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如电话费、水电费、物业管理费、取暖费、入网费、有线电视费等。

3、出卖人在国家有关部门允许此楼盘办理产权登记开始一个月内必须办理回迁房屋产权登记，所涉及的所有税、费均由由甲方交纳。

4、出卖人在办理完回迁房屋产权登记后，应无条件义务配合乙方办理二手房交易产权登记过户，此项交易所涉及的契税、测量、房产交易、工本费等费用由乙方缴纳。

5、乙方在达成协议、签订合同以及在甲方办理完回迁房屋产权登记后，应该按照合同约定当日履行付款义务。

6、此楼房以合同签订之日起为交付日，交付日前发生的附属物丢失、安全事故等责任损失由甲方承担。交付日后一切责任事故损失均由乙方负责，乙方具有独立的经营自主权、处分权等一切与此楼房相关的财产权利。

五、本合同签订后，如一方违反本合同条款，该方应向对方支付伍万元元违约金；一方如不能按规定交付房产或按规定支付房款，每逾期一日，应向对方支付一百元罚金，逾期30日视为违约，适用违约金罚则约定；如因政府及银行规定，本合同涉及房产手续客观上不能办理过户或银行不能办理按揭导致合同解除，不适用本条款。

六、本协议一式两份，具有同等法律效力，自双方签字之日生效。

甲方（卖方）：（印）住址：电话：

乙方（买方）：（印）住址：电话：

中间证明人签字：（印）身份证号：电话：

合同签订日期年月日

回迁房买卖协议书

出卖人（甲方）

买受人（乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本协议，以资共同信守执行。

1、因甲方的房屋被依法迁，甲方自愿将其回迁的楼房转让给乙方。乙方取得房屋后，甲方不得以任何理由反悔。

2、由于上述的房屋尚未施工，开发商出售的房屋处于预售阶段。甲方同意乙方去开发商处按照房屋的出售的价格进行挑号，选择房屋的楼层及位置。

3、根据开发商的要求，乙方自行应当支付房款（房屋平均价格为每平方米元，具体房款按所购的楼层及位置具体核算）。除此，作为乙方还应当按所购买的楼房建筑面积另行支付给甲方每平方米元的酬谢金。

4、乙方在挑完号选择好房屋的楼层及位置后，支付给甲方酬谢金的三分之一；待房屋主体结构完成后再支付三分之一；基余的待楼房交付后十日内支付完毕。

5、上述所指的开发商开发的回迁楼房应当位于。如果回迁房屋位置不在上述地段，乙方有权利解除该协议，甲方应当退还已支付的酬谢金。

6、乙方有权利在甲方与拆迁办结算完补偿协议后直接与开发商签订购房协议，甲方不得无故阻拦。如果需要甲方方面的相关手续，甲方有义务协助提供。

7、如乙方不能与开发商直接签订购房协议或合同，以甲方名义签订购房协议，甲方应当协助乙方办理过户。乙方有办理房屋产权证，土地证及其过户手续的需要，甲方应该提供一切与之有关的手续及资料。如因甲方的延误，致使影响产权过户登记，因而使乙方遭受损失的，由甲方负赔偿责任。

8、乙方如在本房屋买卖合同成立后，无论办理房屋产权证，土地证及其过户手续与否，将此房出租出售，甲方不得以任何方法方式阻挠。

9、本协议签订后，双方应该共同遵守，甲方不得无故反悔，不得再对该房屋主张任何的权利。如果甲方违约，除了退还乙方交纳的所有购房款和利息及酬谢金外，还应当支付元的违约金。

10、本协议双方应当共同执行，不得无故反悔。任何一方违反本协议的，应当支付对方元的违约金。

11、在本协议履行过程中，双方发生分歧应该协商解决，协商不成，任一方均可向人民法院起诉。

12、本协议一式两份，双方各执一份为凭。

13、本协议自双方签字之日起生效。

甲方

乙方

年月日

餐车买卖协议书篇九

甲方（出卖方）： 乙方（买受方）：

住址： 住址：

身份证号： 身份证号：

联系电话： 联系电话：

年月日，经甲、乙双方协商，甲方同意将本方所有权山林木材约 亩，价值 万元的木材卖给乙方砍伐运输，特订立此合同：

一、甲方所卖林木山地点在、东 为界;南 为界;西 为界;北为界;为 亩。 (详见地图笔线标示)。

二、甲方以 元的价格把本方所有权山林 木材约 亩林木卖给乙方砍伐运输。

三、林木采伐许可证由乙方负责办理。并协调相关单位和当地群众关系。

四、甲方责任：

1、甲方拿出原订立林木山地及山林权属证书版图合同，协助乙方到当地乡镇政府林业站查询木山所属权是否属实，除此之外，甲方不负任何责任。

五、乙方责任：

1、乙方应在合同签订时先交定金元，其余在合同签订后付清剩余款项共元整人民币，如果乙方迟延交付，按每迟延一天加收 计算，款项付清后乙方才可以开始砍伐林木。

2、乙方要及时办理林木采伐许可证，不能无证砍伐，否则所有责任由乙方自行承担。

3、乙方砍伐运输期间在林区或乡路等与当地群众发生纠纷或需要赔偿等一切责任均由乙方负责。

4、在林区砍伐施工所出现的安全责任由乙方自负与甲方无关。

5、在砍伐期间发现有林木被盗等情况，由乙方自行承担。

6、乙方应在合同签订之日起月内砍伐完毕。

六、甲乙双方不得借故中途终止协议，违约者应罚违约金元给对方，乙方按期限不能完成砍伐林木的每超一个月（不足一个月按一个月计算）应付给甲方误地费 元。

七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效，并具有法律效力，采伐结束后本合同自行作废。

甲方签字：

身份证号码：

xxx年 月

乙方签字：

身份证号码：

xxx年 月日 日

餐车买卖协议书篇十

甲方： ;(以下简称“甲方”)

地址：

乙方： ;(以下简称“乙方”)

地址：

双方本着友好、平等、互利、自愿、诚实、信用的原则，就甲方委托乙方购买二手机械等事

宜，达成如下合同条款：

一、委托内容

第一条 乙方从甲方处购买________ 压路机壹台，总价_______元整。

甲方收到乙方定金 元整后甲方负责调试整修费用由乙方承担，剩余货款_______元整付清后方可提车，如违约乙方所交定金不予退回。

第二条 此车属二手车，无三包服务，甲方可提供技术咨询。

第四条 乙方付清全部购车款后才具有该设备的所有权。 若有异议，甲乙双方应先协商，协商不成由甲方所在地人民法院调解。

二、违约责任

1.合同签订后如甲方终止合同，则定金不再退还，归乙方所有。

2.甲方不能按时支付合同费用或不能按合同规定期限履行其义务，导致的工期延误，其责任由甲方承担。

3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因导致违约，退还总制作费的千分之一。

4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者无意义的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或迟延履行本合同的，应将事件情况以书面形式通知另一方并向另一方提交相应的证明。

5.双方当事人对本合同的订立、解释、履行、效力等发生争议的，应友好协商解决;

协商不成的，则可向人民法院提起诉讼。

6.本合同签订后，经双方当事人协商一致，可以对本合同有关条款进行变更或者补充但应当以书面形式确认。上述文件一经签署，即具有法律效力并成为本合同的有效组成部分。

甲方： 乙方：

(盖章) (盖章)

签字日期： 签字日期：

联系人： 联系人：

餐车买卖协议书篇十一

协议订立双方：

（以下简称甲方）。

（以下简称乙方）。

甲方因为____的原因，准备将本户土名____，座落在____乡____村的山场林木（松、杉……）出卖给乙方，经双方商量，特订立协议如下：

1.土名山场四至东：____南：____西：____北：____。

山场面积：约____亩，与林权证（莲林（____）____号上登记相符，四至清楚，权属无纠纷。

2.甲方出卖的林木（松、杉……）款为____元，乙方在订立协议时预付订金____元，在上山砍伐林木之前付清林木款。

3.林木审批手续委托乙方负责办理，甲方负责提供林权证，申请签章等相关手续，乙方在没有林木审批采伐许可证的情况下，不得砍伐林木。

4.林木砍伐后的造林任务由____方（甲方/乙方）负责完成。

5.其它不尽事宜由双方再行商定。

6.此协议一式三份，甲乙双方各执一份，报村委一份备案。协议经甲乙双方签字盖后生效。

此协议。

协议订立签证。

村委会。

甲方：（签字盖章）。

乙方：（签字盖章）。

协议订立时间：_____年_____月_____日。

餐车买卖协议书篇十二

甲方（卖方）：身份证号：

乙方（买方）：身份证号：

经甲乙双方共同协商同意，甲方自愿将位于辽源市龙山区向阳街泊林小镇16号楼3单元406室的自有私产面积：79.01平方米的住宅楼（未装修）和该单元地下仓库15平方米4号库卖给乙方，乙方自愿购买，现达成如下协议：

一、买卖金额为人民币共计：贰拾肆万元整。

二、乙方负责交纳该房的进户费（陆仟元以内）。

三、合同签订日之前，有关未尽事宜由甲方处理清楚。

四、自签订协议时，乙方交给甲方购房定金人民币伍仟元整。余款乙方于签订协议后三日内一次性交给甲方。甲方将该房的购置合同、交款收据等一并交给乙方，其产权归乙方所有。

五、乙方以后办理房照时，甲方必须到场协助乙方办理，甲方交给乙方保证金人民币伍仟元整。待乙方办理完房照后，此款乙方一次性返还给甲方。

六、违约责任：甲方违约返给乙方壹万元人民币；乙方违约，甲方不再退还定金。

此协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字后生效。

甲方（签字）：

乙方（签字）：

20xx年月日。