2023年物料更改协议书(模板12篇)

时间管理是提高工作效率的关键，我们需要对自己的时间进行总结和规划。情感表达是一门艺术，需要我们不断地学习和提高。以下是一些关于总结的示例，供大家参考，希望能够帮助到大家写作。

物料更改协议书篇一

在当今社会生活中，各种协议频频出现，签订协议可以使双方受到法律的保护。什么样的协议才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的物料合作协议书，仅供参考，大家一起来看看吧。

甲方：

住址：

法人代表：

身份证号：

乙方：

住址：

法人代表：

身份证号：

甲方因生产经营需要向乙方采购物料，根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信，互惠互利的交易原则，经友好协商达成如下协议，据此共同遵守：

1、甲、乙方双方自本协议签订之日起即形成供需合作伙伴关系，乙方向甲方供应的物料包含以下产品（在本协议中统一简称为物料）：____________________________________。

1、甲方作为乙方的客户，乙方负有依照甲方订单要求按质按量按交期供货的义务，承担保质保量保交期的相关责任。按照中华人民共和国国家标准法《gb2828—20xx》进行逐批计数抽样检验，检验技术标准详见我司品质或研发部门提供的《材料检验标准》，并参考乙方提供给我司确认了的样品及各项参数。

2、乙方承诺各批次提供的物料在工艺流程及其质量控制、物料检验等各个质量控制环节保持稳定的基础上，保证该批次物料与经过甲方确认的样品在外观及其他技术指标方面相一致。否则乙方应无条件退货或换货，因此给甲方造成生产或延误出货交期的损失由乙方承担，甲方有权直接从乙方的货款中扣除。

3、乙方供应的物料若经检验不符合甲方的验收质量标准，在不影响使用性能的情况下，根据不符合质量标准的程度，甲方可作特采使用，乙方向甲方提供一定金额的赔偿。

4、甲方检验乙方提供的物料时，被认定为不合格的，甲方有权要求乙方退货、换货、返工等，由此产生的费用全部由乙方承担。

5、甲方经过检验后，已经判定不合格时，甲方决定退货或者更换。乙方应在接到甲方的通知后_________日内办理完退换货手续，在甲方_________日以上未办理的，甲方有权收取乙方的保管费等其它费用且从乙方的货款中扣除，超过_________日以上的，甲方有权自行处理。

6、乙方供应的物料被甲方应用到_________产品中，若是因乙方物料质量缺陷给甲方客户造成损失，而导致甲方被客户追究法律责任和要求赔偿损失时，乙方承担由此产生的全部损失和法律责任。

1、乙方每批物料须按甲方订单要求执行，及时送达，响应时间最迟不得超过甲方交期。如不能按期交货须事先与甲方协商，征得甲方的同意方可延期。若乙方一再要求延期，影响到了甲方正常生产，又不予应急处理，甲方可单方取消订单并追究乙方的责任（以追偿经济损失为优先）。

2、甲方采购部每天会将订单以___________________________方式发给或告知乙方，乙方应每天不定时查收甲方采购订单，并在_________小时内书面回复或电话确认，如未回复及电话确认的，甲方视为乙方同意并接受甲方订单。

3、乙方按照甲方订单注明的品种名称、规格型号、数量等要求执行交货，且必须完成每张订单的交货数量，乙方在不能按要求的品种名称、规格型号、数量完成的订单时，必须以书面形式告知向甲方，在甲方同意确认时，才可以不按订单规定交货。如未得到甲方的同意确认，擅自主张不按订单要求交货，给甲方造成的所有损失，将全部由乙方承担。

4、若乙方逾期交货达_________日以上，甲方有权取消该订单。由此造成的.损失由乙方承担。

1、所有物料的价格以甲乙双方确认的报价单价格为准。如乙方调整产品价格，应事先提前_________天至_________天及时通知甲方公司采购部核价科，经与甲方公司采购部核价科协商一致并得到同意后方可执行新价格，未经甲方公司采购部核价科认可的乙方单方调价无效。

2、涨价后的价格执行方式是：乙方提出涨价后，在甲方没有确认同意时，在涨价前甲方下给乙方的订单，乙方需无条件的将之前的订单必须执行完毕，且涨价后执行的新价格是以甲方领导批准时的日期算起。

3、乙方承诺为甲方供应物料的价格是行业内同类同款物料最低价格，如甲方查出乙方向甲方供应物料价格并非行业同类同款物料的最低价格，甲方有权扣除差价，并要求乙方向甲方支付累计供货总货款的_________%—_________%的违约金。

4、甲、乙双方合作期间，承诺不直接或间接同甲方事先已明确的竞争对手有针对损害甲方商业利益的合作，否则因此给甲方造成的损失由乙方补偿（补偿额度以甲方的实际损失计算）。

5、甲、乙双方合作期间，乙方承诺不得以任何形式贿赂甲方的来料检验、收货、技术性能鉴定、采购等职位的员工，一经发现，甲方将予以乙方_________元以上的处罚，情节严重的甲方有权终止或取消与乙方的合作关系。

1、乙方应当将物料运输至甲方指定的地点，运输途中所产生的所有费用及运费由乙方承担。

2、若甲、乙双方所确认的订单报价是含运输费的（即承诺送货到厂的），如因乙方原因不能及时送货，而由甲方安排车辆前去乙方取货，乙方应按市场运输价格补偿甲方取货的运输费用，甲方有权告知乙方运费金额；且甲方有权在乙方货款中扣除运费。

3、乙方有义务必须提供有效的包装保护甲方所购物料在运输途中不受损坏，如有运输途中造成物料的损坏，所有损失将由乙方承担。

4、若乙方物料包装不合格等原因导致物料在甲方正常仓储环境下变质，甲方有权要求乙方退换变质物料，由此造成的各项费用由乙方承担；如果由此给甲方造成经济损失，乙方应当全额赔偿甲方经济损失。

1、货款结算方式：___________________________。

2、甲方按双方约定的时间及方式结款，经过甲方与乙方友好协商后甲方可以延期结款。

3、乙方向甲方开具货款的增值税发票，甲方在收到乙方开具的增值发票后，按约定的付款条例向乙方支付货款费用。

1、本协议未尽事宜或规定不明之处由甲、乙双方通过友好协商解决，违反本协议引起争议的，由甲、乙双方友好协商解决，如协商不成，向__________________人民法院提起诉讼。双方应尽可能的继续履行本协议除争议事项外的其余部分。

1、甲乙双方认为需要约定的其它事项：____________________________________。

2、乙方承认已经阅读本协议，并确认了解协议中的含义。

3、甲、乙双方合作期间，经双方确认的往来传真、电子邮件等，将作为本协议的组成部分，具有协议的效力。

4、本协议期限为_________年，自_______年____月____日至_______年____月____日，供货期满，如需续约，双方另行协商，签订协议。

5、本协议一式_________份，甲、乙双方各执_________份，复印、传真均具同等法律效力，自双方盖章签字之日起生效。

甲方：（签章）

地址：

联系方式：

签约日期：________年_______月_______日

乙方：（签章）

地址：

联系方式：

签约日期：________年_______月_______日

物料更改协议书篇二

承租单位：(以下简称甲方)。

出租单位：(以下简称乙方)。

拆装单位：(以下简称丙方)。

为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针和执行“谁主管，谁负责”的原则，明确甲乙丙三方的安全生产责任，避免施工现场各类安全事故的发生，依据相关规定，特签订“安全管理协议书”并与“合同”具有同等法律效力。

甲乙丙三方必须遵守国家的法律、法规，执行国家行业标准《建筑机械使用安全技术规程》(jgj33-20__)、《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-20__)、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号)、《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[20__]75号)与《北京市建筑起重机械安全监督管理规定》(京建施[20__]368号)、《北京市建筑工程施工安全操作规程》(dbj101-62-20__)和20__年《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、北京市地方标准《建设工程施工现场安全资料管理规程》等相关规定。

一、甲方的责任、权利和义务。

1、向拆装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料(如基础地质条件资料、混凝土的强度报告及隐蔽工程验收记录等)，确保建筑物料提升机进场安装、拆卸所需的施工条件。

2、审核物料提升机的备案证明或特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明等。

3、审核出租单位的营业执照副本原件，并留盖有法人单位公章的复印件存档。

4、审核拆装单位的资质证书、营业执照、安全生产许可证副本原件和拆装人员的特种作业操作资格证书原件，并留盖有法人单位公章的复印件存档。

5、审核拆装单位编制的物料提升机安装、拆卸工程专项施工方案并按规定办理审核、审批相关手续。

7、指定专职设备管理人员、安全生产管理人员监督检查物料提升机安装、拆卸、使用情况。

8、监督产权单位对物料提升机进行检查、维修保养，对物料提升机做好安全防护措施，物料提升机出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，并在消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

9、物料提升机安装验收合格之日起30日内，向工程所在地的区县建委办理使用登记，物料提升机拆卸后，注销使用登记。

10、未按上述1～9项条款履行责任，一旦发生安全事故，由甲方承担有关责任及相关的经济损失。

二、乙方的责任、权利和义务。

1、必须向甲方提供下述真实有效的相关资料：

(2)建筑起重机械登记备案编号(复印件盖法人单位公章);。

(3)自检、月检记录、维修保养记录、隐患整改记录;。

(4)检验检测报告(现场安装完毕后由具有相应资质的检测机构检验并出具);。

(5)安装使用说明书;。

上述所需盖法人单位公章的复印件至少提供两份。

2、按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置，确保物料提升机安全性能符合国家、行业规范及地方标准等的要求。

3、按有关规定对物料提升机设备进行维修保养，确保物料提升机的安全技术状况完好，对物料提升机的检查、维护、保养每月至少两次，严禁夜间保养物料提升机。并填写“物料提升机定期检查记录”，相关责任人员签字、盖章，将“物料提升机定期检查记录”交甲方备案。

4、物料提升机出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

5、未按上述1～4项条款履行责任，一旦发生安全事故，由乙方承担主要责任与相关的经济损失。

6、因物料提升机设备问题，一旦发生安全事故或其它事故，由乙方负全部责任与承担一切经济损失。

三、丙方的责任、权利和义务。

1、必须向甲方提供下述真实有效的相关资料：

(2)与委托单位签订的安装和拆卸合同原件二份，并留甲方存档;。

(4)对拆装人员的安全技术交底及签字手续;。

(5)安装与拆卸生产安全事故应急救援预案(盖法人单位公章);。

(6)施工现场起重机械拆装告知确认单;。

(7)施工机械检查验收表(物料提升机)表aq—c9—10;。

(8)物料提升机拆装方案(经法人单位的技术负责人签字与盖法人单位公章);。

上述所需盖法人单位公章的复印件至少提供两份。

3、在安装和拆卸过程中，必须服从甲方对施工现场的安全生产管理，遵守施工现场的安全生产管理制度，落实有关安全防护措施，并对安装或拆卸作业时的安全生产负责。

4、按照安全技术标准及安装使用说明书等检查物料提升机及现场施工条件，保证安装与拆卸时，不影响周边建筑与设施及人员的安全。

5、对进入施工现场物料提升机拆装人员进行安全生产教育培训考核与做书面安全技术交底，履行签字手续，并报甲方专职安全员一份存档。

6、物料提升机安装与拆卸前，要填写《施工现场起重机械拆装报审表》，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报送甲方和监理单位审核。

7、在从事物料提升机安装和拆卸作业2个工作日前，将经甲方和监理单位审核合格的《施工现场起重机械拆装报审表》报送工程所在地区县建委。

8、物料提升机安装和拆卸作业前，必须对拟安装和拆卸设备的完好性进行检查，如发现隐患要及时向委托单位与甲方联系。

9、安装和拆卸作业时，要设置警戒区，指派专人负责统一指挥和监护，禁止无关人员进入施工现场。

10、要严格按照有关标准、规范、拆装工艺和安装、拆卸专项施工方案的要求，组织安装、拆卸作业，并按《建设工程施工现场安全资料管理规程》的要求填写相应的记录，并由相关责任人签字。

11、安装和拆卸作业时，要有专业技术人员与专职安全生产管理人员要进行现场监督。

12、物料提升机安装完毕后，要按照技术规范及安装使用说明书的有关要求对物料提升机进行检验和调试，出具自检合格证明。安装作业结束后物料提升机应达到安全使用标准要求。

13、物料提升机安装完毕后，同委托单位共同联系具有相应资质的检验机构进行检验。

15、未按上述1～14项条款履行责任，一旦发生安全事故，由丙方承担主要责任与相关的经济损失。

16、因物料提升机在装拆与进出场过程中，一旦发生安全事故或其它事故，由丙方负全部责任与承担一切经济损失。

四、本协议书中未明确的相关责任以现行的法律法规、行业标准、地方标准与相关规定为准。

五、本“安全管理协议书”一式六份，甲乙丙三方各执二份，三方签字盖章生效，并至物料提升机拆除退场后自行终止。

甲方(盖章)。

(盖分公司章)。

分公司经理(签字)项目经理(签字)。

乙方(盖章)。

(盖法人单位章)。

法定代表人或。

委托代理人(签字)现场负责人(签字)。

丙方(盖章)。

(盖法人单位章)。

法定代表人或。

委托代理人(签字)现场负责人(签字)。

签订日期：年月日

物料更改协议书篇三

一、《服务合同》将于_______________年__________月__________日到期，到期后甲方将不再续费，乙方不再为甲方提供网站建设、维护等服务。

二、乙方应于《服务合同》到期前，将甲方网站上发布过的资料、文章等相关内容，全部拷贝给甲方。

三、《服务合同》终止后，乙方须将甲方所提供的文字、图片资料、甲方网站后台服务器运行、信息采集等数据全面删除、销毁。若乙方原因导致甲方网站服务器数据泄露，乙方应承担因服务器数据泄露所引起的相关法律责任。

四、本协议由双方签章之日起生效。

五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份具有同等法律效力。

甲方：_________________乙方：_________________。

_____年_____月____日_____年_____月____日。

物料更改协议书篇四

根据《婚姻法》和《婚姻登记管理条例》的规定，男女双方自愿离婚，必须到婚姻登记机关办理离婚登记(婚姻登记机关，在农村是乡、民族乡、镇人民政府，在城市是街道办事处和市辖区的民政部门或者不设区的市人民政府的民政部门)。

其程序如下：

1、申请。男女双方就自愿协议离婚提出申请，申请双方应当持户口证明、居民身份证、所在单位、村民委员会或者居民委员会出具的介绍信、离婚协议书和结婚证，亲自到一方户口所在地的婚姻登记机关申请离婚。

2、审查。婚姻登记机关对离婚申请依法进行严格的审查，主要审查双方是否真正自愿，是否对子女扶养、夫妻一方生活困难的经济帮助、财产及债务处理等事项达成了协议。

3、批准。对于符合《婚姻法》规定双方自愿离婚条件的，登记机关应在自受理申请之日起一个月内准予登记，并发给离婚证，注销结婚证。当事人从取得离婚证时起即解除夫妻关系。

对于婚姻登记机关不予受理的离婚申请，可以到法院提起诉讼，原告需要到被告住所地(户籍所在地)或者居住地(在户籍所在地以外的地区居住达一年以上)向人民法院提起诉讼，通过法院判决离婚。对于婚姻登记机关可以受理的离婚，当事人也可以直接到法院起诉，但两种方式只能选择其一。

到法院起诉离婚，当事人首先要向法院递交《民事诉状》(关于格式，您可以在本站“法律文书”中找到)，诉状中应注明离婚的诉讼请求及事实和理由。(《民事诉讼法》第110条)人民法院收到起诉状后，应当在7日内立案，并通知当事人，并在立案之日起5日内将起诉状副本发送被告。被告在收到之日起15日内提出答辩状。人民法院在收到答辩状之日起5日内将答辩状副本发送原告。被告不提出答辩状的不影响案件的审理。

人民法院确定开庭日期后，应当在开庭3日前通知当事人。

定期开庭。

法庭审理后，应当进行调解，调解不成的，依法判决。

人民法院适用简易程序审理案件的，应当在立案之日起3个月内审结，适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结，有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级人民法院批准。

当事人不服一审判决的，应当在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。

上诉应递交上诉状。上诉状应向原审人民法院提出，提交副本一份。原审人民法院收到上诉状，应当在5日内将上诉状副本送达对方当事人，对方当事人在收到之日起15日内提出答辩状，人民法院应当在收到答辩状之日起5日内将副本送达上诉人，对方不答辩的不影响案件的审理。原审人民法院收到上诉状、答辩状，应当在5日内连同全部案卷和证据报送第二审人民法院。

第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。合议庭认为不需要开庭审理的，也可以径行判决、裁定。

人民法院审理对判决的上诉案件，应当在第二审立案之日起3个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。

第二审人民法院的判决、裁定，是终审的判决、裁定，当事人不可以上诉。

当事人对已经发生法律效力的判决、裁定，认为有错误的，可以向原审人民法院或者上一级人民法院申请再审，但不停止判决、裁定的执行。当事人对已经发生法律效力的解除婚姻关系的判决，不得申请再审。

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印。

物料更改协议书篇五

甲方：

乙方：

鉴于甲方欲委托乙方销毁指定物料;乙方向甲方提供销毁指定物料的服务;双方同意由乙方根据本合同的规定向甲方提供指定物料的销毁服务。经双方友好协商，订立本合同。

第一条甲方委托乙方进行收缴游戏机的销毁服务。乙方负责按甲方要求完成销毁任务。这些要求包含销毁流程、安全保密及最终处置等。

第二条鉴于甲方单位销毁物料的特殊性及保密要求，由甲方指派监销人员全程跟踪监督，乙方必须在监销人员在场的情况下进行销毁。按要求对电子游戏机及设备进行销毁，对机壳分割拆解，对主机、屏幕和电路板进行粉碎，以达到完全报废的目的。

第三条双方的权利与义务。

1.甲方委派的监销人员，应配合乙方工作，并尽可能的提供工作便利。

2.甲方有权追踪物料的最终去向及处理方式。

3.乙方应按照甲方要求进行销毁，乙方有对销毁物料及工作进行保密的义务，乙方同意并承诺：对所有销毁物料及工作予以严格保密，不以任何方式向第三方泄露。

销毁时现场的照片和视频文件。

第四条销毁方式及服务价格约定：甲方委托乙方销毁物料，双方互不支付费用，达到销毁要求的物料归乙方处理。

第五条销毁物料清单：共十九台捕鱼机(其中八台含屏幕)。

第六条违约责任及处理。

1.对因乙方原因导致甲方损失，甲方有权就该损失向乙方提出索赔。

2.乙方未按要求销毁甲方物料，未按保密要求的，视为乙方违约。

第七条。

1、本合同自双方代表在合同上盖章并签字之日起生效。

2、本合同一式二份，双方各执一份;在执行本合同过程中所有经双方签字并盖章的内容均为本合同的附件和有效组成部分，与合同正文具同等效力。如有未尽事宜，双方另行协商确定。

3、任何对合同之修改、变更须经双方法人或授权代表签字并加盖公章后方能生效。

甲方:乙方:。

日期：日期：

物料更改协议书篇六

使用单位：(以下简称甲方)。

安装单位：(以下简称乙方)。

甲乙双方对工程的物料提升机安装、拆卸订立此安全协议，为明确双方的安全生产责任，确保机械的安全安装、拆卸及运行，特订立本协议：

一、甲乙双方必须认真贯彻执行国家有关的安全生产法律、法规、标准、规范、规程及企业内部安全生产的各项规章制度。

二、乙方领导必须认真组织本部门职工进行安全生产制度和安全技术教育，增强安全意识和法制观念，提高职工的自我保护能力，敦促职工自觉遵守安全生产规章制度和劳动保护纪律。

三、乙方参加安装和拆卸的人员必须严格遵守各有关的操作规程，严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律。安拆和操作人员必须持有效证件上岗。

四、甲方在机械安装和拆卸期间，应提供正常的动力电源、电压、必要的安全防护设施和足够的操作场地，并在场地周边设置醒目的安全警示标志。

五、乙方人员在安装、操作和拆卸过程中必须遵守施工现场安全生产六大纪律，戴好安全帽，扣好帽带，高空作业人员要系好安全带，并穿戴好其他必要的防护用品。

六、乙方必须按照国家和行业的有关要求，定期对机械设备的安全装置进行检查，确保设备完好并能安全运行。

七、乙方操作人员或维修人员应在每次设备启动前对设备进行安全检查，确保设备不带病作业，并定期对设备进行维修保养。

八、乙方在施工过程中发生的机械设备事故和人身伤亡事故，包括运输途中所发生的交通事故，其一切经济和法律责任均由乙方承担。

九、施工前，乙方应对各操作人员做好工种的安全技术交底，并严格执行安装和拆卸工艺规程。

使用单位(公章)：安装单位(公章)：

项目负责代表签字：项目负责代表签字：

年月日年月日。

物料更改协议书篇七

承租单位：(简称甲方)。

出租单位：

拆装单位：

为了贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针和执行“谁主管，谁负责”的原则，明确甲乙丙三方的安全生产责任，避免施工现场各类安全事故的发生，依据相关规定，特签订“安全管理协议书”并与“合同”具有同等法律效力。甲乙丙三方必须遵守国家的法律、法规，执行国家行业标准《建筑机械使用安全技术规程》(jgj33-)、《施工现场临时用电安全技术规范》(jgj46-)、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第号)、《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[]号)及地方规定等。

一、甲方的责任、权利和义务。

1、向拆装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料(如基础地质条件资料、混凝土的强度报告及隐蔽工程验收记录等)，确保建筑物料提升机进场安装、拆卸所需的施工条件。

2、审核物料提升机的备案证明或特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明等。

3、审核出租单位的营业执照副本原件，并留盖有法人单位公章的复印件存档。

4、审核拆装单位的资质证书、营业执照、安全生产许可证副本原件和拆装人员的特种作业操作资格证书原件，并留盖有法人单位公章的复印件存档。

5、审核拆装单位编制的物料提升机安装、拆卸工程专项施工方案并按规定办理审核、审批相关手续。

7、指定专职设备管理人员、安全生产管理人员监督检查物料提升机安装、拆卸、使用情况。

8、监督产权单位对物料提升机进行检查、维修保养，对物料提升机做好安全防护措施，物料提升机出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，并在消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

9、物料提升机安装验收合格之日起30日内，向工程所在地的区县建委办理使用登记，物料提升机拆卸后，注销使用登记。

10、未按上述1～9项条款履行责任，一旦发生安全事故，由甲方承担有关责任及相关的经济损失。

二、乙方的责任、权利和义务。

1、必须向甲方提供下述真实有效的相关资料：

(2)建筑起重机械登记备案编号(复印件盖法人单位公章);。

(3)自检、月检记录、维修保养记录、隐患整改记录;。

(4)检验检测报告(现场安装完毕后由具有相应资质的检测机构检验并出具);。

(5)安装使用说明书;上述所需盖法人单位公章的复印件至少提供两份。

2、按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置，确保物料提升机安全性能符合国家、行业规范及地方标准等的要求。

3、按有关规定对物料提升机设备进行维修保养，确保物料提升机的安全技术状况完好，对物料提升机的检查、维护、保养每月至少两次，严禁夜间保养物料提升机。并填写“物料提升机定期检查记录”，相关责任人员签字、盖章，将“物料提升机定期检查记录”交甲方备案。

4、物料提升机出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

5、未按上述1～4项条款履行责任，一旦发生安全事故，由乙方承担主要责任与相关的经济损失。

6、因物料提升机设备问题，一旦发生安全事故或其它事故，由乙方负全部责任与承担一切经济损失。

三、丙方的责任、权利和义务。

1、必须向甲方提供下述真实有效的相关资料：

(2)与委托单位签订的安装和拆卸合同原件二份，并留甲方存档;。

(4)对拆装人员的安全技术交底及签字手续;。

(5)安装与拆卸生产安全事故应急救援预案(盖法人单位公章);。

(6)施工现场起重机械拆装告知确认单;。

(7)施工机械检查验收表(物料提升机)表aq-c9-10;。

(8)物料提升机拆装方案(经法人单位的技术负责人签字与盖法人单位公章);上述所需盖法人单位公章的复印件至少提供两份。

2、物料提升机安装和拆卸前，必须要签订三方安全管理协议书，明确各自的安全责任，方可进场施工。

3、在安装和拆卸过程中，必须服从甲方对施工现场的安全生产管理，遵守施工现场的安全生产管理制度，落实有关安全防护措施，并对安装或拆卸作业时的安全生产负责。

4、按照安全技术标准及安装使用说明书等检查物料提升机及现场施工条件，保证安装与拆卸时，不影响周边建筑与设施及人员的安全。

5、对进入施工现场物料提升机拆装人员进行安全生产教育培训考核与做书面安全技术交底，履行签字手续，并报甲方专职安全员一份存档。

6、物料提升机安装与拆卸前，要填写《施工现场起重机械拆装报审表》，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报送甲方和监理单位审核。

7、在从事物料提升机安装和拆卸作业2个工作日前，将经甲方和监理单位审核合格的《施工现场起重机械拆装报审表》报送工程所在地区县建委。

8、物料提升机安装和拆卸作业前，必须对拟安装和拆卸设备的完好性进行检查，如发现隐患要及时向委托单位与甲方联系。

9、安装和拆卸作业时，要设置警戒区，指派专人负责统一指挥和监护，禁止无关人员进入施工现场。

10、要严格按照有关标准、规范、拆装工艺和安装、拆卸专项施工方案的要求，组织安装、拆卸作业，并按《建设工程施工现场安全资料管理规程》的要求填写相应的记录，并由相关责任人签字。

11、安装和拆卸作业时，要有专业技术人员与专职安全生产管理人员要进行现场监督。

12、物料提升机安装完毕后，要按照技术规范及安装使用说明书的有关要求对物料提升机进行检验和调试，出具自检合格证明。安装作业结束后物料提升机应达到安全使用标准要求。

13、物料提升机安装完毕后，同委托单位共同联系具有相应资质的检验机构进行检验。

15、未按上述1～14项条款履行责任，一旦发生安全事故，由丙方承担主要责任与相关的经济损失。

16、因物料提升机在装拆与进出场过程中，一旦发生安全事故或其它事故，由丙方负全部责任与承担一切经济损失。

四、本协议书中未明确的相关责任以现行的法律法规、行业标准、地方标准与相关规定为准。

五、本“安全管理协议书”一式六份，甲乙丙三方各执二份，三方签字盖章生效，并至物料提升机拆除退场后自行终止。

甲方(盖章)。

(盖分公司章)。

公司经理(签字)项目经理(签字)。

乙方(盖章)。

(盖法人单位章)。

法定代表人或委托代理人(签字)现场负责人(签字)。

丙方(盖章)。

(盖法人单位章)。

法定代表人或委托代理人(签字)现场负责人(签字)。

签订日期：年月日

物料更改协议书篇八

随着社会一步步向前发展，各种协议频频出现，签订协议能够最大程度的保障自己的合法权利。那么写协议真的很难吗？以下是小编为大家整理的物料合作协议书，仅供参考，希望能够帮助到大家。

甲方：_____住址：_____法人代表：_____身份证号：_____

乙方：_____住址：_____法人代表：_____身份证号：_____

风险提示：_____

合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。本协议的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。甲方因生产经营需要向乙方采购物料，根据《民法典》及其它有关法律的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚信，互惠互利的交易原则，经友好协商达成如下协议，据此共同遵守：

1、应明确约定合作方式，尤其涉及到资金、技术、劳务等不同投入方式的。同时，应明确各自的权益份额，否则很容易在项目实际经营过程中就责任承担、盈亏分担等产生纠纷。

2、甲、乙方双方自本协议签订之日起即形成供需合作伙伴关系，乙方向甲方供应的物料包含以下产品（在本协议中统一简称为物料）：____________________________________。

1、甲方作为乙方的客户，乙方负有依照甲方订单要求按质按量按交期供货的义务，承担保质保量保交期的相关责任。按照中华人民共和国国家标准法《gb2828-》进行逐批计数抽样检验，检验技术标准详见我司品质或研发部门提供的《材料检验标准》，并参考乙方提供给我司确认了的样品及各项参数。

2、乙方承诺各批次提供的物料在工艺流程及其质量控制、物料检验等各个质量控制环节保持稳定的基础上，保证该批次物料与经过甲方确认的样品在外观及其他技术指标方面相一致。否则乙方应无条件退货或换货，因此给甲方造成生产或延误出货交期的损失由乙方承担，甲方有权直接从乙方的货款中扣除。

3、乙方供应的物料若经检验不符合甲方的验收质量标准，在不影响使用性能的情况下，根据不符合质量标准的程度，甲方可作特采使用，乙方向甲方提供一定金额的赔偿。

4、甲方检验乙方提供的物料时，被认定为不合格的，甲方有权要求乙方退货、换货、返工等，由此产生的费用全部由乙方承担。

5、甲方经过检验后，已经判定不合格时，甲方决定退货或者更换。乙方应在接到甲方的通知后____日内办理完退换货手续，在甲方____日以上未办理的，甲方有权收取乙方的保管费等其它费用且从乙方的货款中扣除，超过____日以上的，甲方有权自行处理。

6、乙方供应的物料被甲方应用到_________产品中，若是因乙方物料质量缺陷给甲方客户造成损失，而导致甲方被客户追究法律责任和要求赔偿损失时，乙方承担由此产生的全部损失和法律责任。

1、乙方每批物料须按甲方订单要求执行，及时送达，响应时间最迟不得超过甲方交期。如不能按期交货须事先与甲方协商，征得甲方的同意方可延期。若乙方一再要求延期，影响到了甲方正常生产，又不予应急处理，甲方可单方取消订单并追究乙方的责任（以追偿经济损失为优先）。

2、甲方采购部每天会将订单以___________________________方式发给或告知乙方，乙方应每天不定时查收甲方采购订单，并在_________小时内书面回复或电话确认，如未回复及电话确认的，甲方视为乙方同意并接受甲方订单。

3、乙方按照甲方订单注明的品种名称、规格型号、数量等要求执行交货，且必须完成每张订单的交货数量，乙方在不能按要求的品种名称、规格型号、数量完成的订单时，必须以书面形式告知向甲方，在甲方同意确认时，才可以不按订单规定交货。如未得到甲方的同意确认，擅自主张不按订单要求交货，给甲方造成的所有损失，将全部由乙方承担。

4、若乙方逾期交货达____日以上，甲方有权取消该订单。由此造成的损失由乙方承担。

1、所有物料的价格以甲乙双方确认的.报价单价格为准。如乙方调整产品价格，应事先提前_________天至_________天及时通知甲方公司采购部核价科，经与甲方公司采购部核价科协商一致并得到同意后方可执行新价格，未经甲方公司采购部核价科认可的乙方单方调价无效。

2、涨价后的价格执行方式是：乙方提出涨价后，在甲方没有确认同意时，在涨价前甲方下给乙方的订单，乙方需无条件的将之前的订单必须执行完毕，且涨价后执行的新价格是以甲方领导批准时的日期算起。

3、乙方承诺为甲方供应物料的价格是行业内同类同款物料最低价格，如甲方查出乙方向甲方供应物料价格并非行业同类同款物料的最低价格，甲方有权扣除差价，并要求乙方向甲方支付累计供货总货款的_________%-_________%的违约金。

4、甲、乙双方合作期间，承诺不直接或间接同甲方事先已明确的竞争对手有针对损害甲方商业利益的合作，否则因此给甲方造成的损失由乙方补偿（补偿额度以甲方的实际损失计算）。

5、甲、乙双方合作期间，乙方承诺不得以任何形式贿赂甲方的来料检验、收货、技术性能鉴定、采购等职位的员工，一经发现，甲方将予以乙方_________元以上的处罚，情节严重的甲方有权终止或取消与乙方的合作关系。

1、乙方应当将物料运输至甲方指定的地点，运输途中所产生的所有费用及运费由乙方承担。

2、若甲、乙双方所确认的订单报价是含运输费的（即承诺送货到厂的），如因乙方原因不能及时送货，而由甲方安排车辆前去乙方取货，乙方应按市场运输价格补偿甲方取货的运输费用，甲方有权告知乙方运费金额；且甲方有权在乙方货款中扣除运费。

3、乙方有义务必须提供有效的包装保护甲方所购物料在运输途中不受损坏，如有运输途中造成物料的损坏，所有损失将由乙方承担。

4、若乙方物料包装不合格等原因导致物料在甲方正常仓储环境下变质，甲方有权要求乙方退换变质物料，由此造成的各项费用由乙方承担；如果由此给甲方造成经济损失，乙方应当全额赔偿甲方经济损失。

1、货款结算方式：___________________________。

2、甲方按双方约定的时间及方式结款，经过甲方与乙方友好协商后甲方可以延期结款。

3、乙方向甲方开具货款的增值税发票，甲方在收到乙方开具的增值发票后，按约定的付款条例向乙方支付货款费用。

本协议未尽事宜或规定不明之处由甲、乙双方通过友好协商解决，违反本协议引起争议的，由甲、乙双方友好协商解决，如协商不成，向__________________人民法院提起诉讼。双方应尽可能的继续履行本协议除争议事项外的其余部分。

1、甲乙双方认为需要约定的其它事项：____________________________________。

2、乙方承认已经阅读本协议，并确认了解协议中的含义。

3、甲、乙双方合作期间，经双方确认的往来传真、电子邮件等，将作为本协议的组成部分，具有协议的效力。

4、本协议期限为________年，自________年____月____日至________年____月____日，供货期满，如需续约，双方另行协商，签订协议。

5、本协议一式_________份，甲、乙双方各执_________份，复印、传真均具同等法律效力，自双方盖章签字之日起生效。

物料更改协议书篇九

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》的公平、诚信原则，协商一致签订协议以确定双方的商品供货合作关系，本协议履行期间签订的所有协议书和补充协议均为本协议不可分割的部分，具有同等法律效力。

一、合同主体。

1、甲方要货方式可采取下列第_______________种方式：

(1)固定电话要货。

(2)手机要货。

(3)上门要货。

(4)其他____________________。

2、乙方经营商品品牌为：_____________________________________。

3、签订本合同时，乙方需向甲方提供双方确认的有效证件等证明文件的原件及副本原件复印件作为本合同之附件。

4、乙方保证向甲方提供的所有文件真实、合法、有效，如乙方提供虚假文件，应承担由此产生的法律责任。

二、结算方式(从以下各项中选择一项)。

1、□帐期结算，帐期_________天。

2、□压批结算。

3、□月销实结。

其它补充结算_____________________________________________。

三、订货数量。

1.最小定货数量为________件或________元。

2.定货周期是否有限制：

(1)□有：________天，

(2)□没有。

四、价格约定。

1、乙方保证：提供给甲方的所有商品价格均为市场最低价并负责产品配送至甲方经营场所。

2、乙方如上调供货价格，应先向甲方采购部提出申请。自甲方同意之日起半个月后开始实行。

3、乙方可对甲方的售价进行指导，并保证甲方的售价为当地同类超市最低价格。如发现有比甲方实行的售价更低的价格时，甲方将立即采用新的最低价格，同时乙方承诺甲方有权从货款中扣除毛利损失部分。

五、商品丢失补偿。

商品丢失补偿率______%。

(1)□每次结帐扣除。

(2)□提供实货补偿。

(3)其它________________________________________________。

六、临期、过期、滞销商品的处理。

1、过期商品退换货率______%;临期商品退换货率______%;残损商品退换货率______%;滞销商品退换货率______%。

2、换货：乙方在收到换货通知后______天之内，前往指定地点换货，过期甲方将直接扣款处理。若需现场确定的过期商品，乙方须于接到通知之日起______天内将其收回，过期甲方将不负责保留，货款扣除。

3、退货：乙方对于甲方滞销、变质、有残、包装不良的商品应无条件退货，由此产生的相应费用由乙方承担。乙方按退货收货期限到我超市取货(取货期限：市区内______天，市区以外______天)，超过有效期将视为乙方自动放弃对所退商品的所有权及处置权。

七、合同期限。

本合同期限为______年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。合同到期后，双方根据自身情况决定是否续签合同。

八、不可抗力。

如双方因不可抗力事件，部分或完全无法履行其在本协议下的义务，只要由此造成的无法履行，该方的义务中受不可抗力影响的部分将暂停履行。受不可抗力事件影响的一方应在最短期限内将不可抗力事件以书面形式通知另一方，提供有关该不可抗力事件的所有相关信息。该通知一经发出，本协议项下因不可抗力事件不能履行的义务将暂停履行。如该暂停履行超过一个月，则双方中的任一方可为此向另一方发出书面通知终止本协议。

九、保密。

1.双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。

2.一方违反上述保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

十、违约责任。

1、交付的货物及其规格、等级、产地、商标、质量不符合合同约定的，乙方应于______天内负责调换;交付货物的数量不符合合同约定的，乙方应于______天内负责补齐。因乙方没有按照约定交货，给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

2、乙方迟延交货的，每迟延一日，应向甲方支付应交货货款万分之______的违约金;甲方逾期提货的，每迟延一日，应向乙方支付应提货货款万分之______的违约金。乙方逾期______日仍不交货的，按合同总额______%向甲方支付违约金。

3、甲方逾期支付货款的，每迟延一日，应向甲方支付迟延付款额______%的违约金。

4、甲方无正当理由拒不收货，按该批货金额______%向乙方支付违约金。

5、因包装物质量不符合要求造成的损失由包装物提供方承担。

十一、其他注意事项。

1、乙方必须是经过国家行政登记机关依法核准登记的生产企业或销售单位，同时具备相应的生产资质条件或销售条件。

2、供应商应保证所提供商品具备合法授权生产及销售，如由此而产生相应的法律纠纷及相应损失，由供应商负责承担相应的后果，而且每天购物保留进一步起诉的权利。

3、促销商品的供货价格应在促销期生效前3天至促销结束后顺延3天执行。

4、甲方可在交货前对订单内容进行更改或删除，但必须事前告知更改内容，乙方在接到订单_____日内仍未交货，甲方有权终止订单。乙方必须按照甲方订单规定的数量交货，如与订单所订品种及数量不符，甲方有权拒收，由此产生的费用由乙方承担。

5、本协议有效期内具体业务处理，包括：增加品种、价格变动、促销活动及费用处理等，双方以书面形式约定，双方签署的书面协议均作为本协议的补充协议。

十二、合同争议的解决。

发生争议的，由双方协商解决，也可向工商行政管理部门申请调解;协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

1.提交____________仲裁委员会仲裁;。

2.向____________人民法院起诉。

十三、合同生效及补充。

1.本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式_________份，其中甲方执________份，乙方执________份，具有同等效力。

2.合同生效后，甲乙双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

物料更改协议书篇十

注：

(1)上述产品分批次采购，具体采购的品种、数量及时间，以甲方传真通知为准;。

(2)当市场行情变动较大时，双方可对合同价格作相应的调整，但应提前1个月以联系函方式通知对方。

第二条质量标准。

1、药品外包装必须注明兽用标识、兽药名称、主要成份、适应症(或功能与主治)、用法与用量、含量/包装规格、批准文号或《进口兽药登记许可证》证号、生产日期、生产批号、有效期、停药期、贮藏、包装数量、生产企业信息等内容。

2、药品包装内应放置产品说明书，其兽药名称、主要成份、适应症、用法与用量、含量、批准文号或《进口兽药登记许可证》证号、生产日期、生产批号、有效期、停药期、贮藏等信息要与第二条第1款一致。

3、每批次供货兽药须附上加盖有具有法律效律的检测部门出具的检测证明及检测方式，若为生物制品则每次供货时随货附该批次经农业部批签发的《生物制品批签发合格证》。

4、乙方每批次供货产品的有效期须为六个月以上。

第三条付款方式。

1、甲方现将本批次货款支付给乙方，乙方收到货款后及时发货。

第四条优惠返利当甲方购买产品达到\万元时，按供货总额\%返利，达到\万元时，按供货总额\%返利。返利以药品形式在本年度______月底兑现，返利药品价格以本协议优惠价为准。

第五条合同期限。

本合同履行期限为________年______月______日至_________年______月______日。

第六条运输及交货。

1、运输：乙方送货上门，运费及交货前风险由乙方承担。

2、交货时间：甲方传真发出后一周内。

3、交货地点：以甲方传真通知为准。

第七条产品验收。

甲方在交货地点提货后7日内，应传真提出货物的品种、规格、产地、数量、包装等表面质量问题，如乙方产品不符合质量要求，甲方有权索回本批次货款。若产品在运输中发生破损，乙方应按实际的破损数量补给甲方。

第八条纠纷解决。

双方应协商履约纠纷，协商不成任一方可向甲方所在地法院起诉。

第九条违约责任。

1、乙方逾期交货的，每逾期一日按本批次货款的______%向甲方支付违约金，逾期超过日或累计逾期达次，甲方有权解除本协议。

2、乙方逾期返还回收药品货款的，每逾期一日应承担回收款1%的违约金。

3、因乙方药品质量问题导致甲方损失的，乙方应赔偿甲方由此产生的全部直接或间接损失。

第十条药品回收(不含生物制品)。

每批药品到货3个月后，如甲方库存达货款总额一半的，乙方应在次月自行回收全部剩。

第十一条保密条款。

合同履行期间，双方应保护对方的商业秘密以及兽药产品信息，未经对方同意，任何一方不得对对方的资料及文件修改复制或向第三方透露或用于本合同外的其他用途。如发生上述情况，泄密方承担一切后果，并承担一切赔偿责任。

第十二条通知送达。

本合同签章处所列的通讯地址即为双方指定的通知送达地址。如有变更，均须事先书面通知对方，否则按该地址发出通知经过三日即视为有效送达并生效。

第十三条附则。

本合同壹式贰份，双方各执壹份，经双方签字盖章后生效。

甲方：____________(章)乙方：____________(章)。

委托代理人：____________委托代理人：____________。

通讯地址：____________通讯地址：____________。

物料更改协议书篇十一

供货方：

购买方：

甲方与乙方进行商品交易的任何相关程序为达到双方平等、互利、合法、公平的交易原则，经双方友好协商，签署如下协议：

一、合作关系。

甲、乙双方自协议签订之日起形成供需合作伙伴关系：

2.甲方按乙方所需产品规格、数量及时送达乙方，响应时间不超过12小时;。

3.乙方在协议期内不得使用其它同类品牌;。

4.乙方月均计划消化甲方产品件，全年消化甲方产品件;。

5.甲方根据乙方全年实际消化产品数量及货款结算方式的不同给予乙方下列奖励：

二、供货品种及价格。

1.__大众号110.00元;。

2.__精壹级154.00元。

在本合作协议书有效期内，如甲方调整产品价格，应及时通知乙方，双方均按调整之日起的新价格执行，若甲方降价则由甲方补偿乙方当日锁定库存之进货金额与以新价格计算之金额的差价。

三、货款结算方式。

甲、乙双方根据实际情况及奖励的不同采用如下货款结算方式之一：

1.现款现货结算;。

3.期结，甲乙双方按天为一货款结算期，乙方应予当期的最后一天无条件支付甲方当期所供产品全部价款。

乙方必须按时结算货款，不得延迟。本协议结束之日，乙方应结清所欠甲方所有货款。

四、违约责任。

甲方违反以上协议，应向乙方支付违约金元;乙方违反以上协议，除结清所欠货款外，并向甲方支付违约金元。

五、协议期限。

本合作期限自年____月____日至年____月____日止有效，有效期届满,双方本着真诚合作的态度及供需平衡的情况，在本协议结束前,再行签定新协议书。

六、其它。

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份备查，如有未尽事宜，协商解决。

甲方：乙方：食品厂__________________。

授权代表签章_________法人签章_____。

日期_____年___月_____日日期_____年_____月____日

物料更改协议书篇十二

一、男女双方自愿离婚。

二、子女抚养、抚养费及探望权：_________________。

儿子由女方抚养,随同女方生活,由男方每月支付1600元的抚养费,在不影响孩子学习、生活的情况下,男方可探望女方抚养的孩子。

三、夫妻共同财产的处理：_________________。

婚前双方各自的财产归各自所有,男女双方各自的私人生活用品及首饰归各自所有;婚后财产归女方所有。

四、债务的处理：_________________。

双方确认在婚姻关系存续期间没有发生任何共同债务,任何一方如对外负有债务的,由负债方自行承担。