延迟安装协议书简短(模板9篇)

通过总结，我们可以建立起一个完善的学习和工作体系。总结要注意结构的合理性，采用适当的段落划分和标题设置，使文章的结构清晰可读。请大家积极思考和借鉴，根据自己的实际情况进行灵活运用。

延迟安装协议书简短篇一

甲方：

身份证号：

住址：

乙方：

身份证号：

住址：

甲乙双方就安装工程达成如下协议：

1、铝合金门窗安装每平米元；

二、承诺范围：

甲方将工程发包给乙方。本工程共计栋楼，分别为，共计为平方米。最终按实际发生面积结算。

三、安装质量标准：乙方在安装过程中严格控制门窗的横平、竖直、对角线、中垂线、距墙体厚度的位置等，把误差控制在国家和行业规定的有关标准之内。并按开发商提出的有关质量技术要求施工，并且严格按照建设部颁发的《jht103—96铝合金门窗安装及验收规程》施工。

四、安全施工：严格执行安全管理条例，做好工人进场三级教育及技术安全交底，认真执行安全操作规程及每周定期检查评定活动。乙方做好安全防护，安装人员进入施工现场佩戴安全帽、安全带。正确使用电动及手动工具；乙方承担安装过程中出现的一切安全责任事故及经济损失。

五、乙方安装包括：现场符合洞口尺寸、现场卸车、搬运、安装（钢附框、门窗框、内开窗扇、外开窗扇、固定玻璃五金、拼接、盖帽、排水孔盖、密封块、填隙等）、清理撕膜、打胶、框与墙体连接的固定件等等。

六、乙方承担安装过程中损坏、丢失造成的经济损失，玻璃合理损耗率为3%。

七、工程进度根据开发商和总包的要求提前完工，每延迟一天扣除承包费的5%。

八、甲方负责把货物运到安装现场后，乙方进行验收并办理接收手续。

九、乙方在安装施工期间与施工总承包方搞好关系，如发生打架及纠纷由乙方负责。

十、付款方式及期限：根据甲方资金，适时拨付。

十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。本协议自签字之日起生效。

此协议未尽事宜，由双方协商解除。

甲方代表签字盖章：

乙方代表签字盖章：

延迟安装协议书简短篇二

甲方(债权人)：

身份证号码：手机号码：

乙方(债务人)：

身份证号码：手机号码：

丙方(保证人)：

身份证号码：手机号码：

根据《中华人民共和国民法典》及《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲、乙、丙、丁四方经协商一致，就乙方欠甲方借款相关事宜达成如下协议：

第一条、甲、乙双方经对帐，确认截止年月日乙方尚欠甲方借款人民币整(小计：元)。

第二条、由于乙方资金困难一直未履行该还款义务，为了保证甲方的债权能早日实现，乙方承诺按如下方式偿还：

1、乙方承诺于年月日前偿还所欠借款人民币(小计：元)。

2、乙方承诺于年月日前偿还所欠借款人民币壹佰万元整(小计：元)。

3、乙方承诺于年月日前偿还所欠借款人民币(小计：元)。

4、乙方承诺于年月日前还清所欠借款人民币(小计：元)。

5、如果乙方有一期未按上述时间足额给付，则甲方有权就剩余借款向申请强制执行。甲方因主张权利产生的各项费用(包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、拍卖费、律师费、执行费等)由乙方承担，同时乙方还须向甲方支付所欠借款10%的违约金。

第三条、借款的担保。

1、丙方、丁方自愿为本合同项下甲方对乙方的债权承担连带责任保证。乙方如果未能按照本合同的约定向甲方清偿债务，丙方、丁方保证在还款期限届满后三个工作日内，将乙方所欠款项代为偿付给甲方。

2、丙方、丁方代乙方偿还甲方给乙方提供的借款后，即成为乙方新的债权人，甲方对乙方享有的一切权利随即转移给丙方、丁方。乙方应在丙方、丁方代其偿还借款后三日内，将所欠借款本息、违约金、代偿费偿还给丙方、丁方。

第四条：争议解决方式。

本合同在履行中如发生争议，可以四方协商解决。协商不成的，可提请洛阳市仲裁委员会裁决。

合同的生效。

经甲方签字按指印，乙方、丙方和丁方签字并盖章后生效。

本合同壹式肆份。

声明条款。

1、甲、乙、丙、丁四方均已详细阅读本合同所有条款，四方对本合同条款的含义及相应的法律后果已全部通晓并充分理解，认识一致，均无异议。

2、甲、乙、丙、丁有权签署本合同。

甲方(债权人)：乙方(债务人)：

x年xx月xx日x年xx月xx日。

丙方(保证人)丁方(保证人)：

x年xx月xx日x年xx月xx日。

合同签约地点：

延迟安装协议书简短篇三

甲乙双方就乙方在甲方管理场所安装移动电视传播系统事宜经协商达成以下协议：

1．甲、乙双方一致同意由乙方免费提供移动电视设备系统，安装在甲方的所属楼宇和对外办事大厅，具体安装地点由甲方指定。

2．首期计划安装移动电视液晶终端*台，具体安装位置：所有安装过程的实际安装地点、数量、终端尺寸、安装时间以《安装工程确认单》为准。

3．本项目合作过程中，双方是资源互换，不相互收取任何费用。

4．甲方应配合和协助乙方进行该系统的安装和维护，并在安装完毕当天验收并签收。

5．乙方所提供的系统资产所有权归乙方，甲方不得用于其它用途，未经乙方书面同意，甲方不能以任何方式处置该系统设备。

6．甲方应尽到妥善保管之责任，如因系统自身原因损坏，甲方不承担责任。

7．合作时间自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，共_______年。

8．未尽事宜，双方另行协商。

9．本协议一式四份，双方各持两份，均具同等法律效力。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

甲方负责人：_______

乙方负责人：_______

_____年____月____日

_____年___月_____日

延迟安装协议书简短篇四

借款合同甲方(借款人)：×××(写明借款人的基本情况)。

乙方(贷款人)：×××(同上)甲乙双方就下列事宜达成一致意见，签订本合同。

一、乙方贷给甲方人民币×××元，于×年×月×日前交付甲方。

二、贷款利息(应按国家规定的标准约定具体的利息，不得超过国家规定的标准。公民之间也可以无息借款)。

三、借款期限(写明具体的年、月、日)。

四、还款日期和方式

五、违约责任。

六、本合同自×年×月×日生效。

本协议一式两份，双方各执一份。

延迟安装协议书简短篇五

甲方由于工作需要，准备安装试用乙方的voip宽带网络电话产品，以便能够对乙方的产品性能及质量有更进一步的了解。经双方协商，达成如下协议：

1.甲方决定在_________安装测试乙方的voip宽带网络电话产品。

2.安装的测试的设备型号为：_________，设备销售价格为：_________元/台。

3.测试使用时间为：_________天。

4.甲方需要支付乙方测试安装调试费用_________元整。(测试期结束，甲方购买乙方设备，可免去测试费用)。

5.测试期间，甲方先预付_________元的话费(测试完毕后，根据实际拨打情况，预付话费多退少补)。

6.测试期过后，甲方应在一周之内，支付设备的款项。如甲方不满意乙方产品，测试期过后，乙方收回设备，提供详细的通话清单，结算甲方试用期间的话费。(扣除安装调试费_________元整)。

7.乙方voip宽带网络电话产品，实行_________年保换(人为故障，外观损坏除外)，_________年有限保修的原则。

8.设备使用期间，有任何软件故障或网络问题，乙方均应在48小时之内免费上门维护(限_________地区)。

甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________。

代表(签字)：_________代表(签字)：_________。

延迟安装协议书简短篇六

本人于_______________年__________月__________日收到某某人还款，人民币_______________元整，特写此收条证明借款已经偿还部分。

部分偿还后，还有_______________元人民币有待以后偿还。本收条一式两份，还款人和收款人各分别保管一份。

特此证明还款人：_________________。

收款人：______________。

证明人1：_________________张三。

证明人2：_________________李四。

_______________年__________月__________日。

延迟安装协议书简短篇七

承包方： 泥阳铝塑门窗厂 （以下简称乙方）

甲、乙双方就 成县东河水湾商住楼50平开塑窗分项工程 承包事宜，为明确双方的权利义务，经双方自愿协商，遵循公平和诚实信用的原则，达成以下协议供双方相互遵照执行：

一、工程概况：

1、工程名称： 。

2、工程地点： 。

二、承包内容：

1、包工包料。

2、乙方根据甲方要求制作50平开窗成品，按该建设项目负责门窗的工作人员规定的窗形图集下料制作。经甲方审核现场的洞口尺寸无误（审核签字确认）后，乙方按制作工艺流程进行有序制作及安装。

三、承包价格：

1、制作单价为： 元/平方米（大写： ）。

2、乙方按甲方要求制作出成品窗，制作工序包括窗框拼接、包保护膜、上固定片、窗扇、纱网等。

四、质量要求：

乙方必须按现场主体工程的窗户洞口尺寸和甲方的要求，审核甲方图集无误，经甲方签字后进行制作，确保外观无明显瑕疵，尺寸标准，窗体美观并达到合格标准。

五、制作工期及责任：

3、乙方应接受甲方人员的监督，遵守甲方施工场地的规章制度。

六、工程计算规则：

1、甲方须以外围洞口尺寸给乙方结算。

七、付款方式：

1、为确保工程进度甲方须先向乙方支付总工程款的30％,款到账后开始计算工期,乙方必须在甲方工期内安装完所有窗框.。

3、待乙方挂扇完工并经甲方验收后，甲方应将剩余工程款一次性结算给乙方；乙方以信用承诺该工程非人为因素的保修工作。

八、安全事项：

1、乙方应本着安全施工、预防为主的原则，在制作过程中严格执行安全施工的有关规定。乙方负责管理好自己的工作人员，在甲方工作场所不得有斗殴滋事、赌博等违法行为和活动。

2、在窗户安装过程中，乙方工作人员必须配戴安全帽，高空作业时必须配戴保险绳，若非甲方原因造成的安全事故，甲方不承担任何安全责任。

九、其他约定：

1、本协议未尽事宜由双方共同协商解决，或者按照法律规定办理；

2、 本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，本协议经双方签字后生效。

甲方： 乙方： 法定代表人： 法定代表人：

地址： 地址：

电话： 电话：

日月

延迟安装协议书简短篇八

保证人(以下简称甲方)。

名称：___________________________。

住所：___________________________。

借款人(以下简称乙方)。

名称：___________________________。

住所：___________________________。

贷款人(以下简称丙方)。

名称：___________________________。

传真：___________________________。

甲方受乙方的委托，愿意为乙、丙双方所签订的_________年_________字第___________号借款合同(以下简称主合同)以保证方式提供担保。丙方经审查，确认并同意甲方作为乙方的还款保证人。甲、乙、丙三方经协商一致，于___________年________月________日在______________________(地名)按下列条款特订立本合同。

第一条保证金额及期限。

一、根据主合同第___________条、第___________条的有关规定，乙方(为进行___________项目)在______________期内向丙方借用___________(币种)___________万元(大写)本金，相应的利息为___________(币种)___________万元(大写)。甲方愿意就此本金加利息的___________%向丙方提供担保，保证金额总额为___________(币种)___________万元整。

二、甲方提供保证的具体期限和数额为：__________________。

第二条保证责任。

一、甲方保证乙方能够按照主合同的规定就甲方保证金额内的款项到期向丙方偿还。

a.乙方在主合同到期时未能偿还上述款项，丙方必须首先要求乙方偿还，只有当乙方不能偿还，直至丙方对乙方的财产申请并实施强制执行后仍不足以清偿时，丙方才有权要求甲方代为清偿，甲方则应在保证金额的范围内和在本合同约定的期间内，就其不足的部分代乙方向丙方予以清偿。

b.乙方在主合同到期时未能偿还上述款项，且确实无力清偿或无法清偿时，丙方有权要求甲方代为偿还，甲方则应在保证金额的范围内和本合同约定的期间内代为偿还。

二、在甲方保证期内，超出甲方保证金额与保证期限的款项，甲方不承担担保责任。

三、本合同规定的保证金额随乙方履行主合同义务如期偿还或甲方按照前述第一款的约定代为偿还，或丙方因乙方违约收回贷款而相应部分或全部扣减，同时相应部分或全部解除甲方的保证责任。

第三条除甲方外，若还有其他担保人为乙方的债务提供担保的，甲方仅就其在本合同中约定的保证金额承担按份保证责任，同其他担保人之间，不负连带责任。

第四条甲方的求偿权和代位权。

一、按照本合同第二条的规定，甲方代为乙方向丙方偿还债务后，有权立即向乙方行使求偿权，即有权要求乙方归还下列款项：

(一)甲方保证金额的本金及自付款之日起的利息(利率___________);。

(二)甲方的其它费用及损失等。

二、同时，甲方有权在代为清偿的范围内，取代丙方的地位行使对乙方的一切权利，包括接管一切为丙方贷款债权设立的担保物，以及对其他为乙方提供借款担保人的求偿权。

第五条乙方与丙方的义务如下：

一、丙方应严格履行主合同所规定的义务，包括按期足额向乙方提供贷款等;。

三、未经甲方同意，丙方不得将主合同与本保证合同转让给他人;。

(一)发现乙方的其他严重违约行为或其他债务被宣告要求提前履行;。

(二)乙方书面通知丙方无力清偿到期债务或乙方提出转让财产的建议;。

(三)乙方经司法机关宣告破产;。

(四)乙方被其他债权人起诉或法院已作出扣押其财产，强制执行的裁决;。

(五)乙方其他足以严重影响向丙方履行主合同的还款债务的事件。

七、按照本合同第四条的规定，甲方有权向乙方行使求偿权，乙方则应在收到甲方通知15天后，即向甲方偿还全部应付款项。

第六条违约责任。

一、甲方违反本合同第二条第一款的约定未按期代为清偿到期债务，丙方有权委托甲方开户金融机构从甲方帐户中直接扣除，并可视情况按甲方保证金额的___________%向甲方收取违约金。

二、丙方违反本合同第四条第二款的约定，则甲方有权要求丙方赔偿因此造成的损失，并解除甲方此后的保证责任。

三、丙方违反本合同第五条第二款的约定，则甲方的所有保证责任自行解除，本合同亦自行终止。

四、丙方违反本合同第五条第一款的约定，则甲方有权解除全部或部分担保责任，并要求丙方赔偿由此而造成的全部损失。

五、丙方违反本合同第五条第三、四、五、六款的约定，丙方应按照甲方保证金额的___________%，向甲方偿付违约金，如违约金不足以弥补甲方因此而造成的损失的，还应由丙方赔偿其不足的部分;同时，甲方亦有权终止部分或全部保证责任，部分或全部解除本保证合同。

六、乙方违反本合同第七款和第八款的约定，甲方有权通知丙方停止发放贷款或解除甲方部分或全部的保证责任，部分或全部终止本合同。

七、乙方违反本合同第四条第一款的约定，甲方除有权委托乙方开户金融机构扣除其应付款及相应违约金、赔偿金外，还有权通知丙方停发其未发放的贷款，并解除此后的甲方保证责任。

第七条义务和责任的连续性。

一、本合同项下规定的各方的义务与责任不因任何一方的上级单位的任何指示、命令或其地位及财力状况改变或任何一方的与其他单位签订任何协议、文件或主合同的无效解除而免除。

二、本合同任何一方当事人若发生合并、分立时，由变更后的当事人承担或分别承担本合同所列义务与责任。

三、本合同生效后，不因合同任何一方的承办人或法定代表人变动而变更或免除。

第八条不可抗力由于水灾、火灾、地震、政府禁令等不可抗力事件致使甲方、乙方或丙方不能履行或不能完全履行本合同的义务和责任时，遭受不可抗力的一方必须及时通知其他各方，说明不能履行合同的全部义务或部分义务或需要延期履行合同的理由，并提供有关证明文件，根据情况得以全部或部分免除责任或延期履行。

第九条有下列情形之一的，本合同即告终止：

一、乙方已按主合同约定条件全部偿付借款本息;。

三、经甲、乙、丙三方协商一致同意终止本合同;。

四、仲裁机构裁决或法院判决终止本合同;。

五、主合同被宣告无效;。

六、由于不可抗力导致合同中的全部义务不能履行。

第十条_______________________________________(约定的其他条款)。

第十一条争议的解决。

a.本合同发生争议或纠纷时。当事人可以通过协商解决，也可委托___________机关调解;如协商、调解不成，则可向___________机关申请仲裁。当事人应当履行仲裁，如本合同一方在规定期限内不履行仲裁裁决时，其他任何一方均可向有管辖权的人民法院，申请强制执行。

b.本合同发生争议或纠纷时，当事人双方可通过协商解决或委托___________机关调解，如协商、调解不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

c.本合同发生争议或纠纷时，当事人双方可通过协商解决或委托___________也可以由任何一方向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条如本合同任何一方提出公证要求，则本合同应由___________公证机关进行公证，其费用由___________方承担。

第十三条本合同受中华人民共和国法律管辖并依照中华人民共和国法律解释。

第十四条有关本合同的任何补充、修改、变更等，均须经甲、乙、丙三方共同协商同意，并由三方订立书面补充或修改协议。该补充或修改协议生效后，与本合同有任何不符之处，则以该补充或修改协议为准。

第十五条本合同由甲、乙、丙三方签字并加盖公章后，与主合同同时生效。

本合同有效期为____________________________________________。

第十六条本合同正本一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，副本一式___________份，送___________备案。

甲方：(公章)____________________。

法定代表人：(签字)______________。

(或授权委托人)。

____________年________月________日。

乙方：(公章)____________________。

法定代表人：(签字)______________。

(或授权委托人)。

____________年________月________日。

丙方：(公章)____________________。

法定代表人：(签字)______________。

(或授权委托人)。

____________年________月________日。

延迟安装协议书简短篇九

为了明确双方的权利、义务，双方依据平等协商达成一致的原则签订本协议。

建设单位：上海滩购物广场

法人代表：

施工单位：嘉艺广告装饰有限公司

法人代表：

地点：上海滩购物广场地下车库

工程内容：车辆电子收费系统、交通标识、地坪密封固化 承包方式：总包方式

一、工程费用： 元。

二、支付方式：

1、合同签订日，甲方需预付工程价款的 %（计： 元）；

2、工程进展至 %，甲方再支付工程进度款 %（计： 元）；

3、工程完工验收 日内，支付 %的工程款（计： 元）；

三、甲方提供乙方施工中所需的基础条件，如：卫生、水电、地库温度等。

四、工程期限 天。

五、因为甲方原因或不可抗力因素导致无法正常完成工程，工期时间应当顺延。

六、工程保质期 年。

七、甲方责任：

1、甲方需提供乙方施工所需必备基础条件。

2、甲方根据合同办理拨款和结算手续。

3、甲方派出代表，解决工程中所涉及的问题。

4、如工程有新增加项，甲方需增加新的预算。

八、乙方责任：

1、积极组织施工队伍，合理安排施工进度。

2、按照施工规范的要求，文明安全施工。

3、施工中做好防水、防火措施。

4、新增单项工时费承包工程，需提供所需工程计划。

九、合同履行中发生争议，双方采取友好协商，友善处理。

十、本合同 式 份，双方各执 份。

甲 方：上海滩购物广场 乙 方：嘉艺广告装饰有限公司 发包人： 承包人：

开户行： 开户行：

税 号： 税 号：

账 号： 账 号：

电 话： 电 话：

签字（盖章）： 签字（盖章） ：

年 月 日