工程光学实验心得体会报告 光学工程实训总结报告(四篇)

在平日里，心中难免会有一些新的想法，往往会写一篇心得体会，从而不断地丰富我们的思想。那么心得体会怎么写才恰当呢？下面是小编帮大家整理的心得体会范文大全，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

2022工程光学实验心得体会报告一

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建筑工程质量管理条例》及其相关法律法规，双方本着平等互利，协商一致的原则，为了明确双方的权利、义务和责任，现就管道及反应釜等设备保温工程事宜，达成如下协议条款，共同遵照执行。

一、安全文明施工：

1、必须按照国家规定，落实各项安全技术措施，确保施工现场安全生产和文明施工，在施工过程中由乙方造成的事故由乙负责。

2、乙方施工人员进入厂区服从甲方管理，遵照厂方的一切规章制度。

3、乙方所需劳保用品由乙方负责。

二、工程概况：

1、工程名称：厂区内管道保温和设备保温。

2、工程地点：江苏盛邦化工有限公司厂区内。

3、承包方式：包工包料。

三、保温工艺及价格：

1、热设备保温：用岩棉板5公分，铁丝、铁丝网收紧外用

2、热管道保温：用岩棉管壳5公分，外用彩钢皮

φ32 每米36元

φ45 每米43元

φ57 每米49元

φ76 每米49元

φ89 每米53元

3、冷管道保温：用pef板5公分中间防霜纸外用彩钢皮 φ32 每米45元

φ45 每米52元

φ57 每米58元

φ76 每米65元

φ89 每米72元

4、冷设备保温：用pef板5公分外用铁丝铁丝网收紧水泥石沙粉面，每平方85元。

5、盐水箱底用聚胺脂发泡，每立方1350.00元

注：彩钢皮厚0.376 岩棉溶重70kg/m3 聚本乙稀板16克

2022工程光学实验心得体会报告二

甲方（代表）： 身份证号码：

乙方（代表）： 身份证号码：

甲、乙双方为了发挥各自的优势根据《中华人民共和国合同法》经双方充分协商，在平等自愿，互惠互利的原则下，达成以下协议：

1、甲方介绍乙方承包位于号的一个包工包料的建筑工程。（具体包括土建工程，水、电预埋安装工程、管网、道路及门窗制作和安装，部分装修。消防园林及绿化另计）。

2、工程量：约2万平方米。工程名称： 。

3、中介费计算方式：乙方按乙方与业主方鉴定施工合同完成工程总造价的 %支付给甲方，作为甲方的中介劳务费用工程总造价约3500万，最后按乙方与业主方完成实际工程量的工程款计算。

4、支付中介费方式：①、乙方与业主方签订工程承包合同时：即付给甲方：3万元（30000.00元）,乙方施工队伍进入业主方工地开始干工时，乙方再付给甲方中介费：7万元（70000.00元）其余款项则按业主方付给乙方工程进度款时,乙方再按相应的百分比例付给甲方中介费,依此类推,直到付完为止,(甲方不负责中介费的税款).

5、甲方不承担乙方与业主方施工期间的一切事项（如：安全事故，质量事故，材料款及人工工费等事项）。

6、本合同一式二份，双方各执一份，经双方签字，按手印，并在乙方与业主方的本工程承包合同生效后开始生效。并复印双方身份证，均具有法律效力。

如本合同生效后有争议，双方可协商解决，如协商不成，双方可向工程所在地人民法院提起诉讼。

甲方(代表)：乙方(代表)：

联系电话： 联系电话：

合同签订时间：

年月 日

2022工程光学实验心得体会报告三

合同编号：_________

签订地点：_________

签订日期：_________

发包方(简称甲方)：

承包方(简称乙方)：

根据《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，经甲、乙双方协商同意，达成如下协议：

一、工程名称：望奎县怡景家园小区住宅楼外墙保温

二、施工地点：望奎镇北三街一小对面

三、工程内容：粘苯板、打账钉、挂网、净面。

四、承包方式：外墙保温施工。

五、工期要求： 天竣工。 从 年 月 日开始至 年 月 日结束。由甲方原因或天气等不可抗拒力等原因致使无法正常施工，工期顺延。

六、甲、乙双方责任：

1、甲方责任：

①现场达到乙方施工要求，无施工障碍。无条件提供水电，塔吊配合乙方施工。

②无条件为乙方施工人员提供寝室，以及存放施工材料的库房和场地。

③甲乙双方交叉施工时 ，甲方负责现场工作的协调，协助。达到不窝工，以保障工期不延误。

④及时按合同支付乙方工程款，以保证工程顺利进展。

2、乙方责任：

①文明施工，遵守各项规章制度，不影响其他工人工作。

②严格按施工程序施工，搞好局部卫生工作。严禁野蛮施工。

③墙体表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情处理。情况复杂的与甲方协商解决。

七、工程验收：

1、达到国家普通施工标准。

2、本工程经甲方验收合格后视为交付。

八、合同价款与计算方式：

1、合同价款：面积按投影面积计算(楼的周长乘以高)每平方米 一十五元人民币。

2、工程价款支付方式：

①工人进入施工现场施工两天后，付3000元的生活费,每栋楼完成工程的一半时付 %给乙方。

②工程完成后付清余下工程款。

③此工程款结束不含发票，如需要乙方提供发票，甲方付相应的税款。

九、其他约定：

1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方负责支付每人每天100元的工作及餐饮费用。

2、如因甲方资金未能及时按合同支付给乙方，造成的工期延误及其他损失甲方负责，并承担由此给乙方造成的经济损失。

3、如因乙方原因造成的工期延误，由此造成的损失有乙方负责。

4、如因苯板陈浮期不够、密度不够、胶的质量所引起的问题乙方不负责。

十、争议处理：执行本合同中发生的问题，双方可协商解决，协商不成可诉讼至法院仲裁解决。

十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，具有同等法律效力。甲乙双方如一方单方面违约，须向对方支付违约金2019元，以补对方损失。

甲方单位(盖章)： 乙方单位(盖章)：

法定代表人(盖章)： 法定代表人(盖章)：

或授权代理人(盖章)： 或授权代理人(盖章)：

签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日

2022工程光学实验心得体会报告四

第一部分 协 议 书发包人：(全称)［以下简称甲方］承包人：(全称) ［以下简称乙方］依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程施工有关事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：工程立项批准或核准、备案文号：资金来源：政府投资

二、工程承包范围

三、合同工期开工日期：年月____日竣工日期：年月____日合同工期总日历天数：

天。

四、工程质量工程质量标准：

五、合同价款合同价款：(大写)：(人民币)

元；(小写)： 元。其中：安全防护、文明施工措施费：(大写)： 元；(小写)： 元。其它约定：

六、组成合同的文件组成本合同的文件与本合同

第二部分xx条款和

第三部分专用条款的第2.1款赋予的规定一致。

七、发包人承诺发包人向承包人承诺按照本合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、合同生效本合同订立时间：________年____月____日本合同订立地点：双方约定本合同

生效。

十、合同备案本合同生效后必须送 备案。发包人：(公x) 承包人：(公x)法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：