工程领域腐败心得体会总结 工程领域专项整治心得体会(二篇)

体会是指将学习的东西运用到实践中去，通过实践反思学习内容并记录下来的文字，近似于经验总结。优质的心得体会该怎么样去写呢？下面小编给大家带来关于学习心得体会范文，希望会对大家的工作与学习有所帮助。

有关工程领域腐败心得体会总结一

发包方：____________________

承包方：____________________

根据《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察设计合同条例》的有关

规定，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条

工程名称__________________;

工程地点__________________;

工程规模__________________;

工程投资__________________。

第二条 委托方根据本合规定填写建设工程勘察设计委托书(见附表一、二)

第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准，按国家规定执行。

勘察设计费的拨付办法，自合同生效后 天内，委托方应向承包方给付定金。合同履行后，定金抵作勘察设计费，不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。

勘察任务的定金为勘察费的30%，设计任务的定金为估算设计费的20%。本工程的勘察费为 元估算设计费为 元。

委托方不履行合同的，无权要求返还定金;承包方不履行合同的，应双倍返还定金。

第四条 委托方的义务

1.委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。

提供资料的内容，技术要求及期限见附表三。

2.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时，应负责提供以下工作和生活条件：

(1)……

(2)……

(3)……

3.委托方配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段，应吸收承担有关设计任务的承包方参加。

4.按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。

5.维护承包方的勘察成果和设计文件，不得擅自修改或转让给第三方重复使用。

第五条 承包方的义务

1.承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件，并承担责任。

提交勘察成果的范围、进度和质量，以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。

2.初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。

3.设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工，进行设计技术交底，解决施工过程中有关设计的问题，负责设计变更和修改预算，参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表，并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。

第六条 违约责任

1.因勘察设计质量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由承包方继续完善勘察设计任务，并视造成的.损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下：

(1)……

(2)……

(3)……

2.因勘察设计错误而造成工程重大质量事故，承包方除免收受损失部分的勘察设计费外，还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费相等的赔偿金。

3.承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件，每拖延一天，应向委托方交纳按勘察设计费5‰的违约金。

4.由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计，委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下：

(1)……

(2)……

(3)……

5.因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计，应另行增加勘察设计费用。

6.委托方超过合同规定的日期付费时，应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天，按该工程勘察设计费的5‰计算。

第七条 争议的解决方式

合同执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于一个部门的，由上级主管部门调解;调解不成，或双方不属于同一部门的，合同双方任何一方均可向-------经济合同仲裁委员会申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。

第八条 经双方协商一致，增加补充下列 项条款(没有增补以“空白”记入)。

第九条 附则

本合同未言明事项，一律按《中华人民共和国合同法》和《建设工程勘察

设计合同条例》规定执行。

本合同附件：《建设工程设计委托书》、《工程地质勘察委托书》、《建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表》、《勘察设计文件交付日期一览表》等均为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

本合同自双方签字盖章之日起生效，正本2份，委托方、承包方各执1份;副本 份，分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。

委托方(盖章)： 承包方(盖章)： 鉴(公)证意见

地址： 地址： 经办人

法定代表人(签名)： 法定代表人(签名)： 鉴(公)证机关(章)

委托代理人(签名)： 委托代理人(签名)：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

电话： 电话：

电挂： 电挂：

邮政编码： 邮政编码：

签约时间 年 月 日 签约地点__________

年 月 日

有效期限 至

年 月 日

有关工程领域腐败心得体会总结二

甲方 (以下简称甲方)

乙方 身份证号码 (以下简称乙方)

甲方同意将体育公园安置房4#-7#楼套房入户门购制成品门材料及安装工程承包给乙方，为明确双方责、权、利、实事求是。相互合作，安全顺利完成工程的施工任务，经双方友好协商特订立如下条款，以便双方共同遵守执行。

第一条：承包原则

乙方班组人员必须服从甲方现场施工员的管理和安排，在确保安全生产的前提下保质量、保工期、分项核算，自负盈利。

第二条：承包内容

1、成品入户门购制、包上料至户内;

2、安装、门缝灌水泥浆;

3、现场施工前，完毕后应将材料整理，堆放、并交甲方保管以免造成甲方材料损失，若乙方不负责任，造成材料损失由乙方赔偿。

第三条：承包形式

包料包安装(品牌“三明恒立”规格“hl-7016”、门框灌缝水泥砂浆材料由甲方提供)。

第四条：工程质量要求

1、乙方班组人员必须服从甲方管理人员，应严格按施工图纸及操作规范施工。

2、分项工程质量必须达合格以上，并保证甲方、设计、质检、消防等专业部门的验收一次性通过。

3、按甲方要求精心施工，做到保质、保量、保工期完成任务，必须将质量问题消灭在

操作过程中，由乙方负责引起的问题，乙方承担其经济问题。

4、乙方施工完，楼梯垃圾必须清理及清洗干净，下料时由甲方人员指定地点堆放，否则甲方有权派人清扫，并由乙方支付费用。

第五条：计算方法及承包单价

1、按设计图纸套房计算;

2、单价每樘为人民币元。

第六条：工期违约责任

分项的工期，根据实际情况由甲方提早三天通知，并在技术交底内容中双方具体确定，如乙方未按甲方要求时间，延误一天罚人民币500元(因不可抗力的各种因素影响除外，以甲方签证为准)

第七条：甲方职责

1、负责班组协调及质量验收。

2、负责材料及时供给，以便组织施工。

第八条：乙方职责

1、严格按照甲方提供设计图纸，品牌、规格及有关技术规范施工。

2、负责对工作面的施工用料严格控制、禁止浪费，在场施工过程中，因乙方人员不负责任而造成的浪费材料，按实际发生情况，视情节给予中处50元至200元的罚款，(材料的浪费按实际市场计算)

第九条：安全生产、文明施工

1、甲方将不定期进行各种安全教育，岗位技能等宣传。乙方全体人员无条件参加。乙方人员若有缺席，甲方按每人每次50元罚款(甲方每次培训均做记录、对乙人员实行签到制度)

2、乙方人员在现场施工过程中，严格遵守安全施工规范，不违章作业、用好自身安全防护用品，如发现乙方人员在现场施工中未戴好安全防护用品，按每人次10元至50元罚款，屡教不改者，甲方有权将此人逐出工地的权利。

第十条：工程的付款方式

1、乙方将入户门安装完成后，经甲方、建设单位、监理单位、消防单位、质检单位及有关部门验收合格后付入户门总价的80%。

2、分项工程经验收达不到施工规范要求，乙方无条件进行整改至验收过关，返工费用由乙方自负。

3、乙方的借款及乙方在工地所发生的工程资罚，在拨付工程款中扣除。

第十一条：其它事项

1、本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，公司财务壹份。自双方签订之日起生效，工程竣工验收合格后付清工程款自动失效。

2、其它未尽事宜，另行协商解决。

乙 方： 甲 方：

年 月 日 年 月 日